Договор смешанного типа (подряда и оказания услуг) (общая форма)
См. также: • Последние изменения: Договор подряда • Последние изменения: Договор возмездного оказания услуг • Последние изменения: Налогообложение по договору • Подборка форм: Договоры подряда • Подборка форм: Договоры оказания услуг
См. данную форму в MS-Word.
Договор N ___
г. _______________ "__"___________ ____ г.
____________________ __________________________(наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________ __________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ __________________________ (Устава, доверенности или паспорта), с одной стороны и
____________________ ______________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________ ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ ___________ ________________ (Устава, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ____________________ (далее - Работы), оказать услуги Заказчику по ___________________ (далее - Услуги), а Заказчик - принять, оплатить Работы и предоставленные Услуги по Договору.
1.2. Оплата производится на основании подписанных Сторонами:
1.2.1. Акта сдачи-приемки выполненных работ;
1.2.2. Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2. Сроки выполнения Работ и оказания Услуг
2.1. Срок выполнения Работ: не позднее "___"__________ ____ г.
Вариант. 2.1. Сроки выполнения Работ:
- начальный срок выполнения Работ - ____________________ _________;
- конечный срок выполнения Работ - ____________________ _________.
2.2. После проведения Работ по _________________ Подрядчик оказывает Услуги по _______________, но не позднее "___"__________ ____ г. (вариант: в период с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.).
3. Порядок расчетов
3.1. Цена Работ составляет ________________ (________________) рублей, включая НДС ___% в размере _______ (_____________) рублей.
Стоимость Услуг составляет ___________ (______________) рублей, включая НДС ___% в размере _____ (_________) рублей.
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных Работ в течение ___ (______) банковских (вариант: рабочих/календарных) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Заказчик обязуется оплачивать стоимость оказанных Услуг в течение ___ (_____) банковских (вариант: рабочих/календарных) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.4. Оплата выполненных Работ и оказанных Услуг Подрядчика осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оказать следующее содействие Подрядчику:
а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;
б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.
4.1.2. Оплатить выполненные Работы и оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.
4.1.3. Не позднее __________ (_________) календарных (вариант: рабочих) дней с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата Работ к приемке принять Работы и документы.
4.1.4. Не позднее __________ (____________) календарных (вариант: рабочих) дней с момента получения уведомления от Подрядчика об оказанных Услугах подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Не позднее __________ (_________) календарных (вариант: рабочих) дней приступить к выполнению Работ при условии выполнения Заказчиком своих обязанностей.
4.2.2. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.3. Завершить Работы не позднее "___"__________ ____ г., по завершении уведомить Заказчика о готовности результата Работ к приемке.
4.2.4. К дате приемки Работ, а именно к "___"__________ ____ г., подготовить Акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.2.5. Оказать Услуги по _______________ не позднее "___"__________ ____ г. (вариант: в период с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.).
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. В случае если результат Работ не соответствует условиям задания Заказчика и (или) не может быть использован в целях настоящего Договора, согласовать с Подрядчиком срок для устранения недостатков результата Работ.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
В указанном случае Подрядчик несет ответственность за действия и (или) бездействие таких третьих лиц как за свои собственные.
4.4.2. Требовать своевременной оплаты Работ в соответствии с разд. 3 настоящего Договора.
4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения Работ и оказания Услуг по настоящему Договору.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных разд. 2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ___% от стоимости Работ/Услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 5.2 настоящего Договора.
5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6. Дополнительные условия
6.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ________ (_________) календарных (вариант: рабочих) банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и (или) электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и (или) заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.
6.3. В случае если после заключения Договора произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об оплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), например пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и (или) экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана известить другую Сторону не позднее двух дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении __________ (__________) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств.
9. Изменение и расторжение Договора
9.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанного надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2 настоящего Договора.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее чем за _____ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней до предполагаемого расторжения Договора.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешается Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Подрядчиком.
11.3. Приложения:
11.3.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ___);
11.3.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N ___).
12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: ______________________ Подрядчик: ____________________
_________ "___________________" _________ "___________________"
Юридический/почтовый адрес: ____ Юридический/почтовый адрес: ____
____________________ _________ ____________________ _________
ИНН/КПП _____________________ ИНН/КПП _____________________
ОГРН _________________________ ОГРН _________________________
Расчетный счет _________________ Расчетный счет _________________
в ________________ банке _______ в ________________ банке _______
К/с ___________________________ К/с ___________________________
БИК __________________________ БИК __________________________
Счет __________________________ Счет __________________________
Телефон: _____________________ Телефон: ______________________
Факс: _________________________ Факс: _________________________
Адрес электронной почты: ________ Адрес электронной почты: ________
Вариант.
Адрес: ________________________ Адрес: ________________________
____________________ _________ ____________________ _________
Паспортные данные: _____________ Паспортные данные: _____________
____________________ _________ ____________________ _________
Телефон: ______________________ Телефон: ______________________
Адрес электронной почты: ________ Адрес электронной почты: ________
Подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_______ /__________ (подпись/Ф.И.О.) _______ /__________ (подпись/Ф.И.О.)
