Договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ
См. также: • Последние изменения: Договор строительного подряда • Последние изменения: Налогообложение по договору строительного подряда • Подборка форм: Договоры строительного подряда
См. данную форму в MS-Word.
Договор N ___
подряда на выполнение ремонтно-строительных работ
г. _______________ "___"_________ ____ г.
____________________ ___________ ______________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________ ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ ____________________ (Устава, доверенности или паспорта), с одной стороны и ____________________ ________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________ __________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________ (Устава, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика по адресу: ________________________ (далее - Объект) согласно Заданию, приведенному в Приложении N ___, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего Договора, определяются Сметой (Приложение N __) и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Все работы в рамках настоящего Договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой выполнения подобных работ при аналогичных условиях.
Вариант. 1.4. Подрядчик является членом СРО _______________, что подтверждается ______________.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Выполнение работ предполагается в срок с "___"________ ____ г. до "___"________ ____ г. при соблюдении обязательств Сторон, указанных в разд. 3 настоящего Договора.
2.2. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих Дополнительных соглашениях и Актах выполненных ремонтно-строительных работ к настоящему Договору, общий срок выполнения работ по Договору по письменному соглашению Сторон может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.
2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены работ пропорционально части фактически выполненных работ.
2.4. За просрочку срока окончания и сдачи работ по настоящему Договору по вине Подрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ___% от общей стоимости не выполненных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать ___% от суммы невыполненных обязательств.
2.5. За просрочку оплаты по настоящему Договору по вине Заказчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать __% от суммы невыполненных обязательств.
2.6. Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточного Акта выполненных ремонтно-строительных работ для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно Приложению N __ к настоящему Договору.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонту.
3.1.3. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно, пол, убрать мешающие работе предметы.
3.1.4. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещении, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить на дополнительных условиях эту работу Подрядчику.
3.1.5. В течение всего срока действия настоящего Договора предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту. Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания, срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика.
3.1.6. Своевременно предоставить Подрядчику отделочные "чистовые" материалы, необходимые для проведения ремонта, или возложить снабжение материалов на Подрядчика, что должно быть закреплено в Смете. В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.
3.1.7. В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо "чистовых" (облицовочных) материалов и оборудования (например: краски, фильтров, кранов, плинтусов и т.д.), оплатить Подрядчику стоимость этих материалов и оборудования, а также стоимость доставки и выезд специалиста на строительный рынок или магазин путем 100%-ной предоплаты. При этом Стороны заключают дополнительные соглашения к настоящему Договору.
3.1.8. При наличии у Заказчика Задания или проектно-технической документации, в том числе дизайн-проекта, согласовывать с Подрядчиком все изменения и своевременно предоставлять актуализированные версии этой документации Подрядчику и доставлять их на ремонтируемое помещение в печатном виде за подписью Заказчика.
3.1.9. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.
3.1.10. В случаях остановки работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика, в том числе при отсутствии материалов Заказчика, финансовых проблемах Заказчика и т.п., Заказчик обязуется принять и оплатить в ___-дневный срок результат работ, дальнейшее возобновление работ должно быть оформлено Дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных работ.
3.1.11. Осуществлять доставку материалов в срок не более ____ рабочих (календарных) дней с момента начала производства работ на Объекте.
3.1.12. В случаях необходимости в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, в том числе при изменении дизайн-проекта, при отсутствии претензий к качеству выполненных Подрядчиком работ оплатить согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а также полную стоимость и доставку материалов, израсходованных на производство данных работ.
3.1.13. Заказчик за свой счет: обеспечивает авторский и технический надзор за ведением строительства самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии/разрешения; производит строительно-технические экспертизы; оформляет необходимые согласования и получает соответствующие разрешения для выполнения работ по Договору; несет ответственность за сохранность построенного Объекта, а также приемку и сохранность материалов и другого имущества Подрядчика после передачи Объекта или при вынужденной остановке работ, консервации Объекта и расторжении Договора.
3.1.14. При заключении Заказчиком договора со сторонней инженерной организацией (представителем) на осуществление контроля и надзора за строительством Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые документы, определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Подрядчика.
3.1.15. При привлечении Заказчиком других участников строительства (а также поставщиков или отдельных исполнителей) Стороны согласовывают условия их участия в процессе строительства, в том числе Заказчик обязуется оплатить Подрядчику возможные издержки и затраты, связанные с оказанием этим участникам необходимой помощи, координацией совместных работ, выполнением подготовительных и контролирующих мероприятий. При этом указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей непосредственно перед Заказчиком.
3.1.16. Если в результате действий (бездействия) Заказчика работы по Договору приостановлены, Заказчик обязуется:
- оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально выполненной до момента остановки работы с учетом расходов, произведенных до этого момента в целях исполнения Договора;
- оплатить расходы и убытки, вызванные приостановкой работ, из расчета __% от общей стоимости не выполненных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать __% от суммы невыполненных обязательств.
При этом, если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию Объекта строительства, Подрядчик не вправе отказаться от работ по консервации. Порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства Стороны должны согласовать в письменном виде, а оплата работ по консервации производится Заказчиком путем __%-ной предоплаты.
3.1.17. Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов на строительную площадку.
3.1.18. Принимать выполненные работы не позднее ___(___________) рабочих (вариант: календарных) дней после окончания работ по этапу Договора.
3.1.19. При необходимости осуществления подъема Подрядчиком строительных материалов Заказчика (как "черновых", так и облицовочных) от входа в подъезд до квартиры предупредить Подрядчика за 12 (двенадцать) часов до факта доставки данных материалов.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с Приложением N __ к настоящему Договору при наличии строительной готовности Объекта.
3.2.2. Приступить к выполнению работ по Договору не позднее ___(___________) рабочих (вариант: календарных) дней со дня выполнения со Стороны Заказчика в полном объеме следующих обязательств:
- передачи Подрядчику согласованной и утвержденной проектно-технической документации на выполнение работ по Договору, Задания или эскизов с размерами;
- оплаты авансов, согласованных в разд. 4 настоящего Договора.
3.2.3. Поставлять на строительную площадку необходимые в рамках Договора материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику.
3.2.4. Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций, скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными Актами выполненных ремонтно-строительных работ.
3.2.5. Устранять за свой счет дефекты, в случае если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и гарантийного срока эксплуатации Объекта, который составляет один год после сдачи Объекта Заказчику.
3.2.6. Исполнять полученные в письменном виде в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат законодательству Российской Федерации, СНиПам, условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.7. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
3.2.8. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействие и результаты работы привлеченных им субподрядчиков, как за свои собственные.
3.3.2. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере ___% от цены текущего этапа Договора (с соответствующей приемкой и оплатой Заказчиком результата работ) и принять на себя затраты по консервации строительства за дополнительную плату, если это потребуется.
3.3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых работ более чем на ___ (________) рабочих (вариант: календарных) дней Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате. В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем Договоре, продлевается соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате.
3.3.4. Устранять по требованию Заказчика и за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем подпункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора или не может быть осуществлено Подрядчиком по независящим от него причинам.
3.3.5. Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ.
3.3.6. Сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
3.3.7. Не оплачивать Заказчику материалы, как общестроительные, так и облицовочные ("чистовые"), в том числе и те, которые включены в стоимость настоящего Договора, если они были закуплены Заказчиком самостоятельно.
3.3.8. По согласованию с Заказчиком использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ.
3.3.9. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении Договора. Заказчик при этом обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в размере ___% от цены текущего этапа Договора.
3.4.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любое время, возместив Подрядчику прямые убытки, причиненные расторжением настоящего Договора, и предоставив Подрядчику возможность беспрепятственно вывезти собственное оборудование с Объекта в течение ___ (___________) рабочих (вариант: календарных) дней после расторжения Договора. Порядок расторжения Договора оговорен в п. п. 11.8, 3.4.2, 3.3.2 настоящего Договора.
3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.
4. Цена работ и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость Договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов и составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС - ___% - _____ (__________) рублей.
4.2. Цена работ по настоящему Договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с Заданием заказчика (Приложение N ____) к настоящему Договору и составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС - ___% - _____ (__________) рублей.
4.3. Стоимость общестроительных материалов (согласно рассчитанной их стоимости), транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС - ___% - _____ (__________) рублей.
4.4. Цена работ может уточняться по фактическим объемам выполненных работ при подписании Актов выполненных ремонтно-строительных работ, приведенных в Задании заказчика (Приложение N ____), и расценкам, согласованным в Смете (Приложение N __).
4.5. Цена работ и стоимость общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит. Стороны вносят изменения в цену работ и стоимость общестроительных материалов посредством подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:
4.5.1. Если Заказчик изменил Задание или иную проектно-техническую документацию.
4.5.2. Если есть дополнительные требования по выполнению работ со стороны управляющей организации или иной эксплуатирующей организации здания.
4.5.3. Если возникает необходимость в проведении дополнительных работ.
4.6. В стоимость настоящего Договора входят только общестроительные материалы, если иное не согласовано в Смете (Приложение N ___).
4.7. Все дополнительные строительно-ремонтные работы и услуги, не указанные в Смете, оплачиваются Заказчиком отдельно путем 100%-ной предоплаты. При этом Стороны заключают Дополнительные соглашения на дополнительные строительно-ремонтные работы и услуги к настоящему Договору.
4.8. Расход облицовочных материалов (плитки, керамогранита, ламинатного паркета, паркета, обоев и т.п.) на бой и подрезку (в отходы) устанавливается в размере ___%, а в случае диагональной укладки или укладки "елочкой" - в размере ____%.
4.9. Заказчик обязуется произвести расчет с Подрядчиком в следующем порядке:
___% от общей цены работ по Договору до начала работ, а именно: ________________, без стоимости материалов, что составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС - ___% - _____ (__________) рублей;
____% от общей стоимости материалов, транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов по Договору (до начала работ), а именно: __________, что составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС - ___% - _____ (__________) рублей;
___% от общей цены работ по Договору, без стоимости материалов (после выполнения демонтажных работ, прокладки "черновых" инженерных коммуникаций, "черновых" строительно-монтажных работ), а именно: __________, что составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС - ___% - _____ (__________) рублей;
____% от общей цены работ по Договору, без стоимости материалов (после завершения "чистовых" строительно-монтажных работ и оборудования, монтажа "чистовых" инженерных коммуникаций), а именно: __________, что составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС - ___% - _____ (__________) рублей.
4.10. Окончательный расчет по Договору производится после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору и сдачи Объекта, не позднее ____ (___________) банковских дней после подписания Сторонами Акта выполненных ремонтно-строительных работ.
4.11. Дополнительные работы, возникающие в процессе исполнения Договора:
- при изменении проектно-технической документации;
- при фактическом несоответствии проектно-технической документации;
- при несвоевременном уведомлении о внесении изменений в проектную документацию;
- при фактической необходимости проведения;
- вызывающие увеличение объемов работ относительно утвержденной Сметы, переделку надлежащим образом выполненных работ, оплачиваются Подрядчику путем 100%-ной предоплаты в полном объеме с учетом возможных дополнительных издержек Подрядчика и оформляются Дополнительным соглашением, в котором оговариваются объем, стоимость, сроки работ.
4.12. Согласованные дополнительные работы, так или иначе влияющие на сроки выполнения и цену работ по настоящему Договору, приводят к соответствующему изменению (корректировке) сроков окончания и стоимости поэтапных работ по Договору в целом.
4.13. Возникшая необходимость проведения дополнительных работ, приводящая к изменению цены Договора более чем на ____%, меняющая характер предусмотренных Договором работ либо препятствующая дальнейшему исполнению основного Договора, является основанием для пересмотра основного Договора Сторонами и переговоров о заключении нового договора.
4.14. В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика Подрядчик имеет право потребовать оплаты частичного выполнения работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.
4.15. При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного этапа работ сумма по данному этапу не возвращается Заказчику, но Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных строительно-ремонтных работ, не предусмотренных данным Договором, на сумму данного этапа.
4.16. В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему Договору все расходы по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.), а также все расходы по услугам управляющей компании (администрации здания или собственника помещения) (охрана, обустройство территории, использование лифта, уборка прилегающей территории, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения, установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика, если иное не оговорено в Договоре.
4.17. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на ___ (_____) календарных дня Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.18. При взаиморасчетах взаимные требования не допускаются зачетом в счет встречных требований.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение ____________ (___________) рабочих (календарных) дней после получения им сообщения (в том числе по телефону, факсу или электронной почте Заказчика, указанных в настоящем Договоре) Подрядчика о готовности к сдаче очередного этапа работ.
5.2. Приемка производится по каждому пункту Сметы по факту выполнения работ. Заказчик в течение _____________ (___________) рабочих (календарных) дней с момента получения документов обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных ремонтно-строительных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. Акт выполненных ремонтно-строительных работ (Приложение N __) в целом или этапа работ должен содержать в том числе наименование Сторон, указание лиц, выступающих от имени Сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, цену работ.
5.4. В случае неявки Заказчика (его полномочного представителя) или уклонения от приемки работ в указанный Подрядчиком срок для приемки работ Подрядчик составляет односторонний Акт, свидетельствующий об отсутствии претензий к объемам и качеству работ со стороны Заказчика. Возможные издержки по вскрытию работ для освидетельствования по требованию Заказчика производятся за его счет.
5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения.
5.6. В случае невыполнения Заказчиком п. п. 5.2 - 5.4 настоящего Договора по истечении ___ (___________) рабочих (календарных) дней с момента отправки Подрядчиком Заказчику Акта приемки выполненных работ работы, указанные в Акте, считаются принятыми в указанном объеме, надлежащем качестве и подлежат оплате.
5.7. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин. При этом претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие нормативные документы (или необходимые инструкции по применению тех или иных материалов). Подрядчик не несет ответственности за допущенные им мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетических характеристик. Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
5.8. Сдача-приемка результата работ Подрядчиком производится непосредственно Заказчику (представителю Заказчика) и оформляется Актом, подписанным обеими Сторонами. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет.
5.9. Использование Заказчиком для своих нужд и эксплуатация части отремонтированного помещения, ремонт которого в целом не закончен, допускаются только по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
5.10. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного Акта приемки результата работ Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному Договору на срок остановки работ или расторгнуть Договор.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям проектно-технической документации, согласованной с Заказчиком.
6.2. Гарантийный срок устанавливается в ___ (________) года после окончания работ по настоящему Договору на работы, выполненные Подрядчиком, при соблюдении условий и правил эксплуатации материалов и оборудования.
6.3. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются в следующих случаях:
- после истечения гарантийного срока;
- при неправильной эксплуатации отремонтированного помещения;
- нормального износа Объекта;
- переделки или преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком;
- по причинам, не зависящим от Подрядчика, таким как оседание зданий, скрытые строительные дефекты (относящиеся к деятельности третьих лиц) и т.д.;
- в случае несогласованного привлечения к работам, оказывающим влияние на качество работ Подрядчика, третьих лиц.
6.4. Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы, перечисленные в Смете.
6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, неправильного обращения с приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.6. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего Договора. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Договора, Сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
6.6.1. Безвозмездного устранения недостатков в течение срока действия настоящего Договора.
6.6.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были исправлены в течение всего срока действия настоящего Договора.
6.7. Согласно настоящему Договору устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков, связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:
6.7.1. В период проведения работ по настоящему Договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему Договору и всем Дополнительным соглашениям.
6.7.2. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение ___ (____) рабочих дней после получения претензии от Заказчика.
6.8. Как во время проведения строительно-ремонтных работ по настоящему Договору, так и после окончания всех работ (в том числе в течение всего гарантийного срока) Подрядчик не несет ответственности за причинение материального и морального вреда Заказчику и третьим лицам, нанесенного им вследствие неправильного обращения Заказчика с электрическими и сантехническими приборами и оборудованием.
6.9. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на строительные конструкции, выполненные с использованием материалов, приобретенных Заказчиком.
6.10. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на работы, связанные с настройкой и регулировкой сантехнических приборов и оборудования, в том числе регулировкой уровня давления в трубах, спуском воздуха в трубах, очисткой труб водоснабжения и канализации, очисткой воздухопроводов, связанные с настройкой и использованием электроприборов Заказчика, в том числе заправкой кондиционеров, подключением бытовой техники, в том числе плиты, духового шкафа, варочной панели, посудомоечной машины, стиральной машины и т.п.
6.11. При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы качества строительно-монтажных работ независимой лабораторией.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить на юридический адрес Подрядчика (Заказчика) и/или адрес электронной почты Подрядчика (Заказчика), указанный в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию - ___ (______) рабочих дней.
7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. _______________ с соблюдением досудебного (претензионного) порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих Сторон.
8. Ответственность Сторон
8.1. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего Договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в том числе перепланировку помещений, изменение фасадной части дома, установку окон, кондиционеров, рольставней, монтаж внешних спутниковых антенн и т.п. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.
8.2. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины. Виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Любая из Сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств и/или действия непреодолимых сил.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между Сторонами и подписания Актов приемки.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11. Прочие условия
11.1. Все приложения к настоящему Договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являются его неотъемлемой частью.
11.2. Настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к настоящему Договору, иные документы, подп
