Государственный контракт N 123-45/2019
на поставку товара
г. Энск
10 июля 2019 г.
Администрация Энской области, именуемая в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице губернатора Энской области Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Положения о губернаторе Энской области N 123 от 12.12.2018 и Решения N 34 от 14.06.2019 о проведении государственной закупки товара для нужд Энской области, с одной стороны, и ООО "Кондитерская Энская фабрика", ОГРН 1111111111111, место нахождения: г. Энск ул. Лесная стр. 2, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Сладковой Веры Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки путем проведения конкурса в электронной форме (Протокол от 24.06.2019 N 122450) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику новогодние сладкие подарки для государственных дошкольных образовательных организаций города Энска (далее - Товар), состав, характеристики, количество, единичная и общая стоимость которого указаны в Спецификации поставляемого Товара (Приложение N 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее - Спецификация), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение N 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта (далее - График).
1.2. Страной происхождения поставляемого Товара является Российская Федерация.
Одновременно с Товаром Государственному заказчику передаются копии сертификатов качества на поставляемую продукцию.
1.3. Вместе с поставкой Товара Поставщик обязуется осуществить упаковку, погрузку и доставку Товара своими силами и за свой счет.
Моментом поставки является доставка Товара Государственному заказчику по адресу: г. Энск, ул. Терешковой, д. 35.
1.4. Поставщик гарантирует:
- легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;
- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).
1.5. Государственный заказчик принимает и производит оплату в соответствии со ст. 2 Контракта надлежащим образом поставленного и принятого в установленном Контрактом порядке Товара.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Контракта согласно заявке на участие в конкурсе составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
2.2. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях безналичным расчетом.
2.3. Оплата осуществляется при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по акту приема-передачи в течение 30 (тридцати) дней.
2.4. Оплата считается произведенной Государственным заказчиком с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика в сумме, достаточной для оплаты поставленных Товаров, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
2.5. Цена Контракта включает все расходы по обязательным платежам, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.6. Поставщик самостоятельно несет издержки любого вида, понесенные им в ходе поставки Товара по данному Контракту, включая расходы на доставку, упаковку.
2.7. Днем исполнения обязательства по оплате Товара считается дата списания всей суммы платежа со счета Государственного заказчика.
2.8. Источником финансирования по настоящему Контракту является:
- бюджет Энской области 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
2.9. Общая сумма Контракта должна оставаться фиксированной и не меняться на протяжении всего срока действия Контракта.
2.10. Если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.
2.11. Обязательства Государственного заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик ответственности не несет.
2.12. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.13. В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения Контракта поставка Товара Государственному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком, подписываемым Сторонами одновременно с Контрактом.
3.2. Срок поставки Товара по Контракту в полном объеме с 1 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г.
Статья 4. Порядок приемки Товара
4.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в Инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 25.04.1966;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 15.06.1965.
4.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания Контракта перед непосредственной поставкой Товара Поставщик в дополнительно установленные Государственным заказчиком день и время предоставляет по почтовому адресу Заказчику действующий образец Товара для согласования и определения его соответствия условиям Контракта, Спецификации и требованиям Государственного заказчика, а также заверенные подписью руководителя и печатью Поставщика копии документов, подтверждающих:
- легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации;
- соответствие Товара требованиям, установленным государственными стандартами Российской Федерации, техническими условиями, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Контракта;
- новизну и пригодность Товара к использованию;
- необремененность Товара правами третьих лиц (нахождение под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения).
4.2.1. Документами, приведенными в п. 4.2 настоящего Контракта, могут являться сертификаты соответствия качества, безопасности; декларации о соответствии, государственные таможенные декларации (при поставке Товара иностранного производства), любые другие документы, объективно свидетельствующие о соответствии поставляемого Товара (в том числе по количеству и качеству) требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, условиям Контракта и Спецификации, а также иным требованиям Государственного заказчика, установленным в технической части документации о торгах (запроса котировок).
4.2.2. Согласование образца поставляемого Товара производится Государственным заказчиком и включает проверку соответствия представленного образца требованиям Государственного заказчика, в том числе по качеству, безопасности, а при необходимости - по количеству предусмотренного Контрактом Товара, упакованного и промаркированного (подготовленного к поставке) в соответствии с требованиями Контракта.
4.2.3. Для проверки соответствия представленного образца поставляемого Товара требованиям Контракта и Спецификации в ходе согласования образца Государственный заказчик вправе вскрывать упаковку, производить визуальный осмотр, исследовать (измерять, испытывать) образец Товара, осуществлять фото-, видео-, аудиозапись процедуры согласования образца поставляемого Товара, совершать иные не противоречащие закону действия, запрашивать документы, необходимые для определения соответствия предлагаемого Товара требованиям Государственного заказчика и относящиеся к предмету Контракта.
4.2.4. При необходимости для определения соответствия образца поставляемого Товара требованиям Государственного заказчика по качеству последний вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз, расходы на организацию и проведение которых в случае установления по результатам их проведения каких-либо несоответствий и недостатков Товара, а также причиненные таким несоответствием Государственному заказчику убытки возлагаются на Поставщика.
4.2.5. В случае обнаружения в ходе согласования образца поставляемого Товара его несоответствия требованиям Государственного заказчика, в том числе по качеству и (или) количеству, последний вправе по своему выбору:
- предоставить Поставщику дополнительный срок разумной продолжительности для устранения недостатков и повторного согласования образца поставляемого Товара;
- заявить о расторжении Контракта.
4.2.5.1. При этом несоответствие Товара требованиям Государственного заказчика, выявленное в ходе согласования его образца, признается Сторонами существенным нарушением Поставщиком условий Контракта и является основанием для его расторжения по соглашению Сторон с возмещением Подрядчиком причиненных убытков. Контракт будет считаться расторгнутым со дня составления акта, указанного в п. 4.2.6 настоящего Контракта, и подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта.
4.2.6. Результаты согласования образца поставляемого Товара отражаются в Акте о согласовании образца поставляемого Товара, который оформляется и подписывается Сторонами непосредственно после завершения процедуры согласования образца поставляемого Товара. Акт о согласовании образца поставляемого Товара составляется по форме, прилагаемой к Контракту (Приложение N 3 к Контракту), в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4.2.7. К Акту о согласовании образца поставляемого Товара должен быть приложен экземпляр образца согласованного Товара, который до завершения поставки всего предусмотренного Контрактом количества Товара остается (хранится) у Государственного заказчика и подлежит возврату Поставщику в течение 10 рабочих дней со дня завершения поставки Товара и подписания Сторонами товарной накладной за счет последнего или принимается в зачет общего количества поставленного Товара.
4.2.8. К Акту о согласовании образца поставляемого Товара могут быть приложены дополнительные материалы (протоколы тестирования, испытаний, фотографии и прочее).
4.2.9. В случае отказа Поставщика от подписания Акта о согласовании образца поставляемого Товара об этом делается отметка. Отсутствие подписи Поставщика не влечет недействительности Акта о согласовании образца.
4.2.10. Поставка Товара без согласования с Государственным заказчиком действующего образца Товара не допускается.
4.3. Поставка Товара включает в себя упаковку, маркировку, погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этаж (при расположении места поставки выше первого этажа) Товара по указанному в Контракте адресу.
4.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.5. Весь поставляемый Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).
4.6. Поставщик обязан известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике) телефонограммой или по факсимильной связи.
4.7. Поставщик поставляет Товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.8. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Государственного заказчика на основании расходной накладной. Уполномоченный представитель Государственного заказчика устанавливает соответствие наименования, количества и качества (наличие дефектов, повреждений) Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и Спецификации Контракта.
4.9. Для проверки в процессе приемки Товара соответствия его качества требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе назначать независимые экспертизы, в том числе путем привлечения независимых экспертов, производить тестирование Товара как выборочно, так и всего его количества.
4.9.1. В случае если по результатам указанных в п. 4.9 настоящего Контракта проверок качества поставляемого Товара будет установлено его несоответствие требованиям Контракта, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проведением проверок, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Поставщика.
4.9.2. В случае установления несоответствия количества и качества поставленного Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, расходной накладной и (или) Спецификации Контракта, уполномоченный представитель Государственного заказчика вправе отказаться от приемки поставленного Товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.
4.10. В случае отказа от приемки Товара в порядке, предусмотренном п. 4.9.2 настоящего Контракта, Государственный заказчик в течение 1 рабочего дня со дня такого отказа направляет Поставщику письменный отказ от приемки Товара с указанием причин такого отказа, а Поставщик обязуется в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого отказа устранить все замечания Государственного заказчика.
4.11. По завершении поставки всего количества Товара, предусмотренного Контрактом, Поставщик оформляет и представляет Государственному заказчику товарную накладную одновременно с иными документами, представление которых предусмотрено Контрактом.
4.12. Государственный заказчик рассматривает товарную накладную в течение 5 рабочих дней со дня ее представления Поставщиком и подписывает ее в случае отсутствия замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.
4.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания Государственным заказчиком товарной накладной и представления ему предусмотренных Контрактом документов, до получения которых он, Государственный заказчик, вправе не подписывать товарную накладную.
4.14. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения поставляемого Товара до принятия его Заказчиком.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, его комплектности и стоимости, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Энска.
5.1.7. Отказать Поставщику в приемке Товара в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему, а также в случае несоблюдения Поставщиком процедуры согласования образца поставляемого Товара в порядке, предусмотренном разд. 6 Контракта.
5.1.8. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 2 рабочих дней со дня внесения таких изменений.
5.1.9. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Контракта.
5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.
5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.
5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара не позднее чем за 3 дня до начала поставки по новому адресу Государственного заказчика уведомить Поставщика о таком изменении.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара.
5.3.2. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Контракту.
5.3.3. Запрашивать у Государственного заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.
5.4.2. Представить Государственному заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.
5.4.3. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.4. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.5. В порядке и сроки, установленные Контрактом, предоставить Государственному заказчику действующий образец поставляемого Товара, выполнить другие юридически значимые действия, направленные на согласование образца Товара и определение его соответствия условиям Контракта, Спецификации и иным требованиям Государственного заказчика.
5.4.6. Одновременно с представлением образца Товара, предусмотренным п. 4.2 Контракта, представить Государственному заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).
5.4.7. За счет собственных или привлеченных сил и средств поставить новый, не бывший в употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта.
5.4.8. В течение срока поставки Товара, но не реже чем один раз в 7 дней представлять Государственному заказчику отчеты о ходе поставки Товара с указанием количества поставленного Товара.
5.4.9. При подписании товарной накладной выдать Государственному заказчику Гарантийный сертификат, оформленный по прилагаемой к Контракту форме.
5.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить наличие действующих документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока Контракта.
6.2. Срок годности Товара (единицы Товара) составляет 6 (шесть) месяцев с даты изготовления.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5 000 рублей.
7.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка России от не уплаченной в срок суммы.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 20 дней.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта.
8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. В случае отказа расторгнуть Государственный контракт по соглашению Сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке предусмотренном гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:
- нарушения больше 2 раз сроков поставки Товаров более чем на 5 дней;
- наличия более 2 претензий по качеству Товаров.
Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Контракта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Третейском (или: Арбитражном) суде Энской области.
10.3. Стороны подтверждают, что не исполненное добровольно в срок решение третейского суда подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.
10.4. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
10.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки. Ответчик подтверждает достаточность трех календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нем.
10.6. До передачи спора на разрешение третейского или арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 15 декабря 2019 г., а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных, - до полного исполнения Сторонами обязательств.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в п. 11.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Реестре государственных контрактов Энской области в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре государственных контрактов Энской области в порядке, установленном в п. 11.3 настоящего Контракта.
Статья 12. Обеспечение исполнения обязательств
12.1. Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
12.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
12.3. Поставщик обязуется разместить в единой информационной системе документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной цифровой подписью Поставщика, в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта.
12.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта возвращается на банковский счет Поставщика в течение 10 (десяти) дней после полного исполнения обязательств по Контракту Исполнителем.
12.5. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Поставщик считается уклонившимся от заключения Контракта.
12.6. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
