Договор подряда в пользу третьего лица (общая форма)
См. также: • Последние изменения: Договор подряда • Последние изменения: Налогообложение по договору подряда, субподряда • Подборка форм: Договоры подряда
См. данную форму в MS-Word.
Договор
подряда в пользу третьего лица N ___
г. __________ "___"________ ____ г.
____________________ __________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________ ___________ ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ ___________ ________________ (Устава, доверенности или паспорта), с одной стороны и
____________________ ______________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________ ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ ___________ ________________ (Устава, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Заданию Заказчика на выполнение работ (Приложение N __) и сдать результат третьему лицу, указанному в п. 1.4 настоящего Договора, а Заказчик обязуется организовать принятие Работ третьим лицом и оплатить выполненные Работы.
1.2. Дата начала выполнения Работ "___"________ ____ г., дата окончания выполнения Работ "___"________ ____ г.
1.3. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: ____________________ ____________.
1.4. Работы выполняются и сдаются следующему лицу: ____________________ (Ф.И.О. или наименование, реквизиты, адрес) (далее - Третье лицо).
1.5. Третье лицо вправе требовать исполнения своих обязательств по настоящему Договору Подрядчиком.
2. Порядок обеспечения и выполнения Работ
2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик.
Вариант 1. 2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Заказчик согласно Перечню материалов и оборудования (Приложение N ___). Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по Акту приема-передачи оборудования и материалов (Приложение N __). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по окончании Работ по Акту возврата оборудования (Приложение N __).
Вариант 2. 2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем (Приложение N ____). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ (________) рабочих дней после заключения Договора _________________________ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по Акту приема-передачи оборудования и материалов (Приложение N ___). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по окончании Работ по Акту возврата оборудования (Приложение N ____).
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до момента передачи их Подрядчику несет Сторона, их предоставившая.
Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Третьим лицом несет Подрядчик.
2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично.
Вариант. 2.4 Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).
2.5. Качество результата Работ должно соответствовать _____________ (ГОСТу, ТУ или иным условиям и характеристикам, определенным Сторонами).
2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Третьим лицом.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
3.1. В течение ____ (_________) рабочих дней по окончании Работ Подрядчик сообщает Третьему лицу (и/или Заказчику) заказным письмом с уведомлением о вручении или ________________________ (указать иной способ) о готовности результата Работ к сдаче, а также о месте и времени приемки Работ.
3.2. В течение _____ (______) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан организовать с участием Подрядчика осмотр и прием Третьим лицом выполненных Работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ третьим лицом (Приложение N ___) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, отметив это в указанном Акте. Приемка Работ осуществляется по адресу _____________________________ (указать место проведения приемки).
3.3. Третье лицо, принявшее Работы без проверки, лишается (вариант: не лишается) права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
Вариант, если п. 2.1 предусмотрено, что материалы для выполнения Работ предоставляет Заказчик. 3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику (и/или Третьему лицу) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью Акта сдачи-приемки выполненных работ третьим лицом.
3.5. Если Третье лицо либо Заказчик уклоняется от приемки выполненных Работ либо немотивированно отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ третьим лицом (Приложение N __), Подрядчик вправе составить такой Акт в одностороннем порядке. Данный Акт будет подтверждать выполнение Работ при условии уведомления Заказчика об их завершении.
3.6. В случае выявления недостатков после приемки Работ Заказчик либо Третье лицо в срок не позднее _______ (______) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков направляет Подрядчику извещение о данном обстоятельстве. Подрядчик в течение _______ (_______) рабочих дней после получения указанного извещения должен направить полномочного представителя для осмотра и составления акта о недостатках.
3.7. Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик либо Третье лицо направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик либо Третье лицо организует проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта.
Подрядчик обязан по требованию Заказчика либо Третьего лица возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение ________ (________) рабочих дней с момента получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
4. Цена Работ и порядок оплаты
4.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ________ (__________) рублей.
4.2. Оплата по Договору производится в полном размере не позднее чем за _____ (_______) рабочих дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).
Вариант 1. 4.2. Оплата по Договору производится в полном размере в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ третьим лицом (или с момента составления указанного акта в одностороннем порядке).
Вариант 2. 4.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
4.2.1. Часть стоимости Работ в размере ________ (__________) рублей, в том числе НДС ________ (__________) рублей, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).
4.2.2. Оставшуюся часть стоимости Работ в размере ________ (__________) рублей, в том числе НДС ________ (__________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ третьим лицом или с момента составления указанного Акта в одностороннем порядке.
4.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика (вариант: на дату зачисления на расчетный счет Подрядчика / на дату списания с расчетного счета Заказчика / на дату списания с корреспондентского счета банка Заказчика).
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (______) процентов от стоимости Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере ________ (______) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (_______) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____ (____________) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
7. Срок действия, изменение и расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.
8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_________) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в ________________ суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
9.2.1. Задание на выполнение работ (Приложение N __).
Вариант, если договором предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ. 9.2.2. Перечень материалов и оборудования (Приложение N __).
9.2.3. Акт приема-передачи оборудования и материалов (Приложение N __).
9.2.4. Акт возврата оборудования (Приложение N __).
9.2.5. Акт сдачи-приемки выполненных работ третьим лицом (Приложение N __).
9.2.6. _____________________________.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
________________ "_____________" ________________ "_____________"
Юридический/почтовый адрес: _____ Юридический/почтовый адрес: ______
____________________ _________ ____________________ __________
ИНН/КПП _____________________ ИНН/КПП ______________________
ОГРН _________________________ ОГРН _________________________
Телефон: _______ Факс: __________ Телефон: ________ Факс: _________
Адрес электронной почты: ________ Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты ____________ Банковские реквизиты ____________
Вариант.
Адрес: _________________________ Адрес: _________________________
Паспортные данные: ______________ Паспортные данные: ______________
____________________ __________ ____________________ __________
Телефон: _______________________ Телефон: _______________________
Адрес электронной почты: _________ Адрес электронной почты: _________
Счет __________________________ Счет __________________________
Подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
______ /_________ (подпись/Ф.И.О.) ______ /_________ (подпись/Ф.И.О.)
