Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд (образец заполнения)
Государственный контракт N 123-45/2021
на выполнение подрядных работ для государственных нужд
г. Липецк "13" марта 2021 г.
Администрация Липецкой области, именуемая в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице губернатора Липецкой области Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Положения о губернаторе и администрации Липецкой области N 123 от 12 декабря 2012 г. и Решения N 45 от 14 января 2021 г. о проведении государственной закупки товара для нужд Липецкой области, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Стройбыт", ОГРН 1234567899876, место нахождения: г. Липецк, ул. Лесная, стр. 2, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Сладковой Веры Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иного законодательства Российской Федерации и на основании Решения N 123/2020 комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд Липецкой области (Протокол от 14.01.2021 N 12-01/2021), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по замене напольного покрытия в здании Администрации Липецкой области, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой, д. 35, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Конкретные объемы и виды необходимых работ указываются в Техническом задании (Приложение N 1 к настоящему Контракту).
1.3. Идентификационный код закупки 1000000000000000000000000000000.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена работ (цена Контракта) определяется Сметой (Приложение 2 к настоящему Контракту) и составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) руб., в том числе НДС 20% (450 000 руб.).
2.2. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов и устанавливаемого оборудования, необходимых для выполнения работ.
2.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
2.4. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5. Оплата указанных в п. 1.1 настоящего Контракта работ осуществляется Государственным заказчиком по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком счета.
2.6. Источником финансирования по настоящему Контракту является:
- бюджет Липецкой области - 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) руб.
2.7. Цена Контракта является твердой (фиксированной) и не меняется на протяжении всего срока действия Контракта.
2.8. Если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.
2.9. Обязательства Государственного заказчика по уплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик ответственности не несет.
2.10. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: с 23 марта 2021 г. по 29 августа 2021 г.
3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, является Акт приемки выполненных работ, подписываемый обеими Сторонами.
Акт приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком и направляется Государственному заказчику в день окончания выполнения работ.
Акт приемки выполненных работ подписывается Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Подрядчика, в случае если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Государственный заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения.
Статья 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик имеет право:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Государственным заказчиком условий настоящего Контракта.
4.1.2. При выполнении работ дополнительно запрашивать у Государственного заказчика необходимую информацию и документацию.
4.1.3. Выполнить оговоренные работы собственными силами (вариант: с привлечением субподрядчиков).
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Соблюдать условия настоящего Контракта.
4.2.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными в Техническом задании (Приложение N 1 к настоящему Контракту), и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.
4.2.3. Предоставить Государственному заказчику результат выполненных работ свободным от прав третьих лиц.
4.2.4. В возможный минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки результата выполненных работ.
4.2.5. Предоставлять Государственному заказчику информацию, связанную с выполнением оговоренных в настоящем Контракте работ.
4.3. Государственный заказчик имеет право:
4.3.1. В процессе выполнения работ знакомиться с ходом их выполнения Подрядчиком.
4.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ Подрядчиком.
4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Подрядчика при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств.
4.3.4. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта.
4.4. Государственный заказчик обязуется:
4.4.1. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, материалы и инструменты (либо средства на их приобретение), необходимые для исполнения обязательств по Контракту.
4.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта.
4.4.3. Принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4.4. По запросу Подрядчика предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Контракта.
Статья 5. Ответственность Сторон.
Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Взыскание неустойки с Подрядчика.
5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пеней.
5.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.
5.2.4. Если иное не предусмотрено законом, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, имеющих стоимостное выражение, устанавливается в размере 10% цены Контракта.
5.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Контракту, не имеющего стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) руб.
5.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в размере 10% цены Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
5.2.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5% стоимости указанных работ.
5.3. Взыскание неустойки с Государственного заказчика.
5.3.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливаются Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.
За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) руб.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.4 настоящего Контракта, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
5.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.7. Если обстоятельства, указанные в п. 5.4 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Статья 6. Порядок урегулирования споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
6.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области.
Статья 7. Срок действия, порядок изменения
и расторжения Контракта
7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
7.3. Сведения о Контракте подлежат включению Государственным заказчиком в Реестр контрактов Липецкой области в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
7.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемыми частями и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Сведения о дополнительных соглашениях к Контракту подлежат включению в Реестр контрактов Липецкой области в порядке, установленном в п. 7.3 настоящего Контракта.
7.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 8. Прочие условия
8.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 10 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
8.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
8.4. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности Государственного заказчика по Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
8.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственным заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов Липецкой области.
Статья 9. Приложение
9.1. Техническое задание (Приложение N 1).
9.2. Смета (Приложение N 2).
Статья 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик:
Администрация Липецкой области
Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 35
Телефон: (4742) 12-34-56, факс: (4742) 78-90-98
Адрес электронной почты: mail111@mail.ru
Банковские реквизиты:
счет 40702810000000000001 в ПАО "Платежный банк" г. Липецк,
к/с 30101810446666666666, БИК 044555555, ИНН 4807111111, КПП 482003001 Подрядчик:
ООО "Стройбыт"
Юридический/почтовый адрес: 398044, г. Липецк, ул. Лесная, стр. 2
ИНН/КПП 2222222222/482201001
ОГРН 1234567899876
Телефон: (4742) 21-31-41, факс: (4742) 12-13-14
Адрес электронной почты: mail222@mail.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810000000000002 в ПАО "Платежный банк" г. Липецк, к/с 30101810446666666666, БИК 044555555, ИНН 4807111111, КПП 482003001
В лице губернатора Липецкой области В лице генерального директора
Иванова Ивана Ивановича Сладковой Веры Васильевны
Иванова (подпись) Сладкова (подпись)
[an error occurred while processing this directive]