Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд (образец заполнения)
См. также: • Последние изменения: Договор подряда • Последние изменения: Налогообложение по договору подряда, субподряда • Подборка форм: Договоры подряда
См. данную форму в MS-Word.
Муниципальный контракт
на выполнение подрядных работ
для муниципальных нужд N 1305-2019
г. Москва 19 июля 2019 г.
Администрация Внуковского поселения города Москвы в лице Главы Князева Андрея Петровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Зеленый друг" в лице генерального директора Петрова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результата запроса котировок цен в соответствии с решением котировочной комиссии (Протокол N 123 от 25.04.2018) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по озеленению территории, указанной Заказчиком, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные работы в срок, установленный настоящим Контрактом.
Адрес работ: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, ул. Зеленая д. 9.
1.2. Перечень, стоимость работ и график их выполнения определены Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 1).
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми навыками и умениями, необходимыми для выполнения работ, оговоренных в п. 1.2 настоящего Контракта.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами без привлечения третьих лиц.
1.5. Материалы и оборудование для указанных выше работ предоставляет Подрядчик.
2. Сроки проведения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки проведения работ:
Начальный срок выполнения работ - 5 августа 2019 г.
Конечный срок выполнения работ - 5 сентября 2019 г.
3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении им работ по озеленению.
3.1.2. Своевременно принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить их.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить работы в полном объеме, в порядке и на условиях настоящего Контракта.
3.2.2. По результатам выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней представить на подпись Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.
3.2.4. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счет.
4. Цена Контракта и порядок оплаты
4.1. Цена Контракта составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., включая НДС 20% - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.
4.2. Оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком к оплате платежных документов (счета-фактуры, счета), оформленных на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, за счет средств местного бюджета.
4.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
4.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком только после уплаты Подрядчиком в доход местного бюджета неустойки, указанной в настоящем Контракте.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
5.3. Ответственность Заказчика:
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пени устанавливаются Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляется штраф.
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по Контракту установлены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
5.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.4. Ответственность Подрядчика:
5.4.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
5.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляется штраф.
Правила определения размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по Контракту установлены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
5.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на 10%. При увеличении объема работ по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.
6.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
6.4.1. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала работ.
6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты результата работ.
6.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются Сторонами курьером либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсу, по электронной почте, экспресс-почтой адресату по местонахождению Сторон.
7.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
7.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9. Заключительные условия
9.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
9.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.
9.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.
9.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
9.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения:
9.9.1. Спецификация на выполняемые работы (Приложение N 1).
9.9.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 2).
10. Адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик: Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый друг" Администрация Внуковского поселения ТиНАО города Москвы
Адрес места нахождения: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д. 6, оф. 345 Адрес места нахождения: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д. 4, под. 3
Тел.: 8(499)100-10-10 Тел.: 8(499)123-45-67
факс: 8(499)100-10-11 факс: 8(499)123-45-76
E-mail: gfriend@mail.ru E-mail: vkotinao@mos.ru
ИНН/КПП 87654321/12345678 ИНН/КПП 12345678/87654321
Р/с 843658475695087065467 Р/с 1275846845769579808705
БИК 1287546847 БИК 044058977
В лице генерального директора В лице главы администрации
Петров / Петров Н.И Князев / Князев А.П.
