Договор толлинга (переработки углеводородного сырья)
См. также: • Последние изменения: Договор подряда • Последние изменения: Налогообложение по договору подряда, субподряда • Подборка форм: Договоры подряда
См. данную форму в MS-Word.
Договор толлинга N ________
г. __________ "___"________ ____ г.
____________________ ___________ ________________ (наименование), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________ _____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ ____________ (Устава, доверенности или паспорта), с одной стороны и
____________________ ___________ _______________ (наименование), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________ ______________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________ ___________________ (Устава, доверенности или паспорта), (вариант: разрешение на переработку товаров на таможенной территории от "___"_______ ____ г., выдано _________ <1>), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик на давальческих условиях передает Подрядчику углеводородное сырье (далее - сырье), а Подрядчик обязуется выполнить работы по переработке сырья и передать Заказчику следующую готовую продукцию: __________________________ (далее - продукция). Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.2. Требования Заказчика к результату работ:
1.2.1. Норма выхода полученной продукции: _____________________.
1.2.2. Стандарты и технические характеристики полученной продукции: ____________________ ________________________.
1.2.3. Качество полученной продукции должно отвечать следующим требованиям: ____________________ ________________________.
1.3. Право собственности на сырье, продукцию и отходы, полученные в результате переработки сырья, принадлежит Заказчику.
1.4. Подрядчик имеет разрешение на переработку товаров на таможенной территории от "___"___________ ____ г. N ______________ выдано ____________________ ___________ _____________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее ________ (_______) календарных (вариант: рабочих) с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику сырье по Акту приема-передачи с указанием наименования, количества и договорной стоимости передаваемого сырья (Приложение N __), с приложением накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Указанные документы составляются в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
2.1.2. Требования к качеству сырья: ____________________ __________.
2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления о несоответствии качества сырья условиям, установленным п. 2.1.2 настоящего Договора, произвести замену сырья в срок ________ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней с момента получения указанного уведомления.
2.1.4. Не позднее _________ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ к передаче осмотреть продукцию и принять в установленном в п. 2.2.5 настоящего Договора порядке.
2.1.5. Принять продукцию и оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. При поступлении сырья оформить приходный ордер по форме N М-4, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях.
2.2.2. Приступить к выполнению работ не позднее ___________ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней с момента поступления от Заказчика сырья.
2.2.3. Выполнить работы по переработке сырья в срок ______________ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней с момента начала работ <2>.
2.2.4. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _________ или электронной почте _________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).
2.2.5. Не позднее "___"_______ ____ г. или, в случае досрочного выполнения работ, в день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию и отходы, полученные при переработке сырья по накладной по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, а также представить Заказчику в указанный срок следующие документы:
- Сертификат качества готовой продукции;
- Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___);
- Отчет об использовании сырья <3> (Приложение N __);
- Счет-фактуру.
2.3. Полученные в процессе переработки сырья отходы и побочная продукция являются собственностью Заказчика и возвращаются ему Подрядчиком в следующем порядке: ____________________ ___________________ (в договоре возможно предусмотреть и другое).
2.4. При перерасходе сырья Подрядчик составляет Акт о перерасходе материалов и отходов, а при образовании остатка оформляет накладную по форме N М-15 с пометкой "Возврат давальческого сырья" со ссылкой на настоящий Договор.
3. Цена и условия оплаты
3.1. Цена Договора составляет ______ (_____________) рублей, в том числе НДС ___% - _______ (_______) рублей.
Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию его издержек и составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС __% (______ рублей).
3.2. Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал счета и счет-фактуру в срок __________ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней с момента _______________.
3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Подрядчика в течение _____ (____________) банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.
3.4. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
4. Тара
4.1. Требования к таре поставляемого Заказчиком сырья: ______________.
4.2. Требования к таре готовой продукции и отходов, предоставляемых Подрядчиком: ____________________ _______________.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _________ (____________) рублей за каждый день такой просрочки.
5.2. Распределение рисков:
5.2.1. Риск необратимой порчи, утраты или повреждения сырья до передачи его Подрядчику несет Заказчик.
5.2.2. Риск необратимой порчи, утраты или повреждения сырья и продукции до приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты счета Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. От Подрядчика, выполнившего работы с отступлениями от условий настоящего Договора, которые ухудшили результат работ или сделали его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездно устранить недостатки в срок ____________ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней с момента их обнаружения Заказчиком;
- снизить цену в следующем порядке: _____________, на следующих условиях: ____________.
6. Разрешение споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями, блокадой, вступлением в силу актов государственных органов, запрещающих деятельность Сторон по настоящему Договору, а также эмбарго.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, Сторона обязана известить о них в письменном виде контрагента в срок ______________ (_______) календарных (вариант: рабочих) дней.
7.3. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают влиять на исполнение настоящего Договора более ____________ (_________) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор выполнен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
9.3.1. Накладная по форме N М-15 (Приложение N ___).
9.3.2. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N ___).
9.3.3. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N ___).
9.3.4. Сертификат качества готовой продукции (Приложение N ___).
9.3.5. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
9.3.6. Отчет об использовании сырья (Приложение N ___).
9.3.7. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___).
9.3.8. ____________________ _______________________.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
____________________ __________ ____________________ __________
Юридический/почтовый адрес: _____ Юридический/почтовый адрес: _____
____________________ __________ ____________________ __________
ИНН/КПП ______________________ ИНН/КПП ______________________
Телефон: _________ Факс: ________ Телефон: ________ Факс: _________
Адрес электронной почты: _________ Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: ____________ Банковские реквизиты: ____________
____________________ __________ ____________________ __________
Подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
_______ /________ (подпись/Ф.И.О.) ______ /________ (подпись/Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с Приказом Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 14.03.2011 N 532 "Об утверждении Порядка осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на переработку товаров на таможенной территории, а также порядка отзыва и порядка аннулирования разрешения на переработку товаров на таможенной территории".
<2> В соответствии с п. п. 3, 5 ст. 168 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза срок переработки товаров на таможенной территории Союза не может превышать три года либо более продолжительный срок, определяемый Комиссией для отдельных категорий товаров.
Срок переработки товаров на таможенной территории Союза исчисляется со дня помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, а при таможенном декларировании товаров несколькими партиями - со дня помещения первой партии товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории.
<3> В соответствии с п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
