Договор поставки товара (с обязательством поставщика выкупить у покупателя нереализованный товар)
См. также: • Последние изменения: Договор поставки • Последние изменения: Налогообложение по договору поставки • Подборка форм: Договоры поставки
См. данную форму в MS-Word.
Договор N _____
поставки товара
г. __________ "___"__________ ____ г.
____________________ ___________ _________________ (наименование или Ф.И.О.) в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании _________________ (Устава, доверенности), именуем__ в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и ____________________ ___________ _________________ (наименование или Ф.И.О.) в лице ____________________ ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ___________________________ (Устава, доверенности), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар), указанный в п. 1.2 настоящего Договора, в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, которые установлены Договором.
1.2. По настоящему Договору поставляется следующий Товар: ____________________ _____________________________ _______________________ (указать наименование, количество, ассортимент, комплектность, иные характеристики товара) <1>.
1.3. Качество Товара должно соответствовать _______________ (ГОСТ, ТУ и т.д.).
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам производителя данного Товара, заявленным характеристикам, требованиям действующего законодательства.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок до "___"__________ ____ г. включительно (вариант: в срок _______________ с даты заключения настоящего Договора).
2.2. Поставка Товара осуществляется путем его выборки Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу: ____________________ __________________.
2.3. Не позднее чем за ________ (______________) рабочих (календарных) дней до срока поставки, установленного п. 2.1 настоящего Договора, Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности Товара к выборке.
Уведомление производится ______________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, по электронной почте либо указать иной способ).
2.4. В течение _________ (____________) рабочих (календарных) дней после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к выборке Покупатель обязан прибыть на склад Поставщика, осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по товарной накладной.
2.5. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя, наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек. Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя осуществляются силами и за счет Покупателя (вариант: Поставщика).
2.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
2.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его передаче Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора и товарной накладной.
Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Договора, Покупатель в течение ________ (__________) рабочих (календарных) дней направляет Поставщику претензию с требованием устранить несоответствие Товара. Претензия направляется ____________________ ___________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, нарочным и т.п.).
В течение _________ (____________) рабочих (календарных) дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара.
2.8. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю по товарной накладной.
2.9. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю следующие документы на Товар: ____________________ _____________________________ _______________.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Сумма Договора включает цену Товара и составляет __________(_______________) рублей, в том числе НДС __% - ________(__________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании ________________________).
3.2. Сумма Договора уплачивается после передачи Товара Покупателю не позднее __________ (____________) рабочих (календарных) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.
3.3. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
3.4. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе настоящего Договора расчетный счет Поставщика.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (вариант: списания денежных средств с расчетного счета Покупателя / списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя / зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика).
3.6. По окончании действия настоящего Договора Поставщик обязуется выкупить у Покупателя нереализованный Товар в срок _____________ <2>.
Нереализованный Товар передается Поставщику по акту приема-передачи.
Нереализованный Товар выкупается по следующим ценам: _________________________.
Оплата Товара производится _________________________ способом в следующие сроки _________________.
4. Ответственность Сторон. Форс-мажор
4.1. За нарушение срока поставки, предусмотренного п. 2.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение срока выборки Товара, предусмотренного п. 2.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _______% от стоимости не выбранного в срок Товара за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _____ процентов от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.4. За нарушение срока устранения несоответствия Товара, предусмотренного п. 2.7 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере ______% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ____________________ _____________________________ ____________ (запретительные действия властей, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, пожары или другие стихийные бедствия).
4.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 4.6 настоящего Договора, Сторона обязана в течение ________ (__________) рабочих (календарных) дней уведомить об этом другую Сторону.
4.8. Документ, выданный ________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.) является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
4.9. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
5.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение _______ (___________) рабочих (календарных) дней со дня получения претензии.
5.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор передается на разрешение арбитражного суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (вариант: Арбитражного суда ______________).
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует ____________________ __________ (указать срок, в течение которого действует договор).
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Поставщик: Покупатель:
____________________ __________ ____________________ __________
(наименование или Ф.И.О.) (наименование или Ф.И.О.)
Адрес: _________________________ Адрес: _________________________
____________________ __________ ____________________ __________
ИНН __________________________ ИНН __________________________
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Р/с ____________________________ Р/с ____________________________
в _____________________________ в _____________________________
БИК ___________________________ БИК ___________________________
К/с ____________________________ К/с ____________________________
Телефон: _______________________ Телефон: _______________________
E-mail: _________________________ E-mail: _________________________
Подписи Сторон
Поставщик: Покупатель:
____________________ (должность) ____________________ (должность)
_______ /________ (подпись/Ф.И.О.) _______ /________ (подпись/Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным.
<2> Согласно п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования).
Согласно пп. "д" п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается навязывать контрагенту условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, срок годности на которые установлен свыше тридцати дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.
