Рамочный договор поставки
См. также: • Последние изменения: Договор поставки • Последние изменения: Налогообложение по договору поставки • Подборка форм: Договоры поставки
См. данную форму в MS-Word.
Рамочный договор поставки N ___
г. __________ "__"___________ ____ г.
____________________ ____________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________ _______________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ____________________ _____________ (Устава, доверенности), с одной стороны и ____________________ ________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________ _____________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ____________________ _____________ (Устава, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя _____________________________ (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него установленную цену.
1.2. Наименование, ассортимент, комплектность, количество, цена передаваемой партии Товара и сроки поставки определяются в Заявке, согласованной Сторонами. Форма Заявки является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).
1.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать следующим требованиям: ____________________ ___________ ________________________ (указать ГОСТ, Технический регламент, иные требования).
1.4. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам производителя данного Товара, заявленным характеристикам, требованиям действующего законодательства.
2. Порядок поставки Товара
2.1. Покупатель направляет Поставщику Заявку на поставку очередной партии Товара, соответствующую требованиям, установленным п. 2.2 настоящего Договора.
2.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование Товара;
- ассортимент и количество Товара каждого вида, комплектность;
- цену Товара, общую стоимость поставляемого Товара, включающую сумму НДС, если стоимость Товара облагается НДС;
- сроки поставки товаров;
- иные условия по усмотрению Сторон.
2.3. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик передает Покупателю документы на товары, в том числе документы, подтверждающие качество поставленных товаров, а также иные предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в Товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме Товара к перевозке.
2.5 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем, сопровождающегося подписанием товаросопроводительных документов.
2.6. Поставка осуществляется путем доставки Поставщиком Товара Покупателю по адресу: ____________________ _____________.
3. Порядок передачи-приемки Товара
3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно Заявке.
3.2. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Покупателем сроки.
3.3. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара в следующие сроки:
- по количеству - в течение _________ со дня получения Товара на склад Покупателя;
- по качеству - в течение ____________ со дня получения Товара на склад Покупателя.
3.4. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует требованиям, указанным в настоящем Договоре и Заявке, Товар с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Заявкой;
- принять весь переданный Товар.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена единицы Товара указывается в Заявке и включает в себя ____________________ _________.
4.2. Стоимость каждой партии Товара, поставленного в соответствии с Заявкой, указывается в товаросопроводительных документах.
4.3. Оплата стоимости партии Товара производится в следующем порядке: ____________________ _________.
4.4. По истечении каждого ____________________ _________________ (указать отчетный период) Стороны составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов (Приложение N ___).
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного Заявкой, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком пени в размере ____% от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара, поставленного с нарушением условия об ассортименте, срока замены Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере ____% от цены Товара, подлежащего передаче Покупателю, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожара, неблагоприятных погодных условий и других возможных обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимый силы.
5.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более ______________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до "__"___________ ____ г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Все дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда ____________________________.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.7. Приложения:
6.7.1. Заявка Покупателя (Приложение N ___).
6.7.2. Акт сверки взаимных расчетов (Приложение N ___).
6.7.3. ____________________ _____________________.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик: Покупатель:
____________________ __________ ____________________ __________
ИНН __________________________ ИНН __________________________
КПП __________________________ КПП __________________________
Адрес __________________________ Адрес __________________________
Телефон: _________, факс: ________ Телефон: _________, факс: ________
Адрес электронной почты: _________ Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Р/с ____________________________ Р/с ____________________________
в ____________________ __________ в ____________________ __________
К/с ____________________________ К/с ____________________________
БИК ___________________________ БИК ___________________________
ОКПО _________________________ ОКПО _________________________
Поставщик: Покупатель:
________ /_______ (подпись/Ф.И.О.) ________ /_______ (подпись/Ф.И.О.)
