Договор поставки, монтажа и сервисного обслуживания оборудования
Договор N ___
поставки, монтажа и сервисного обслуживания оборудования
г. _____________ "___"________ ____ г.
___________________ _____________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________ ___ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ____________________ (Устава, доверенности), с одной стороны и ___________________ _____ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ___________________ __ (Устава, доверенности), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По Договору Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный срок оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, выполнить работы по монтажу (установке оборудования), а также выполнять техническое обслуживание оборудования в течение ___________________ _____, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование, работы по монтажу (установке) оборудования, а также по техническому обслуживанию в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. По настоящему Договору поставляется следующее оборудование: ___________________ _____________________ ____ (указать наименование, характеристики, комплектность и количество оборудования).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан доставить оборудование Покупателю.
Доставка производится по адресу: ___________________ ________ в срок до "___"________ ____ г.
2.2. Покупатель осуществляет приемку и проверяет оборудование на соответствие условиям настоящего Договора о количестве и комплектности и подписывает товарную накладную в день доставки оборудования.
Датой поставки является дата подписания товарной накладной.
2.3. В течение _________ с даты подписания накладной Поставщик направляет специалиста для монтажа (установки) оборудования.
В указанный срок Покупатель обязан обеспечить доступ специалиста Поставщика в помещение для монтажа оборудования.
Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.
2.4. Монтаж должен быть завершен в срок до "___"________ ____ г.
2.5. По завершении монтажа Стороны проводят испытания, по результатам которых составляют и подписывают Акт о приемке оборудования по качеству, а также Акт о приемке выполненных работ по монтажу.
2.6. При обнаружении недопоставки оборудования Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество оборудования в течение _________ с даты обнаружения недопоставки.
2.7. При обнаружении ненадлежащего качества оборудования или несоответствия его условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _________ с даты обнаружения недостатков или некомплектности оборудования.
Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.
В случае споров о качестве поставленного оборудования проводится экспертиза ___________________ _______________ (при необходимости указать, кем проводится экспертиза) за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного оборудования, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _______ дней с момента получения ее результатов. Если экспертиза проведена за счет Поставщика и по ее результатам установлено надлежащее качество поставленного оборудования, Покупатель обязан возместить Поставщику расходы на проведение экспертизы в течение _______ дней с момента получения ее результатов.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в ___________________ ___ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.
2.8. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены оборудования;
- безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение _________ с даты ____________________;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.
В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы;
- потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.
2.9. В случае поставки некомплектного оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования оборудования в течение _________ с даты __________________.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2.10. При предъявлении Покупателем требования о замене оборудования, не соответствующего условию о качестве и (или) комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _________ с даты ___________________.
2.11. Техническое обслуживание оборудования осуществляется специалистами Поставщика в течение _____________________ с периодичностью ___________________ ____.
2.12. Поставщик обязуется обеспечивать содержание и техническое обслуживание поставленного и установленного им оборудования.
Содержание оборудования и его техническое обслуживание в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния оборудования включают в себя:
а) осмотр оборудования, осуществляемый представителями Поставщика, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния оборудования требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;
б) при проведении осмотра оборудования устранение неисправностей;
в) другие работы: ___________________ ___________.
2.13. Поставщик также обязуется:
а) уведомлять Покупателя об отключении, испытании или ином изменении режима работы оборудования за ___________________ __;
б) выполнять заявки Покупателя на устранение неисправностей в установленные сроки;
в) своевременно уведомлять Покупателя об изменении размера платы за услуги;
г) осуществлять перерасчет платы за техническое обслуживание оборудования в случае его отсутствия или снижения качества предоставляемых услуг.
2.14. Поставщик обязуется возмещать Покупателю убытки, причиненные вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения им своих обязанностей по настоящему Договору, в размере причиненного реального ущерба.
2.15. Покупатель обязуется:
2.15.1. Вносить ежемесячно плату за техническое обслуживание не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным.
2.15.2. Соблюдать правила пользования и содержания оборудования.
2.15.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена оборудования составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ___% - ________ (__________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании _______________).
3.2. Стоимость услуг Поставщика по монтажу (установке) оборудования составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ___% - ________ (__________) рублей (вариант: НДС не облагается).
3.3. Цена Договора включает стоимость оборудования, стоимость услуг по монтажу оборудования (вариант: НДС ___%).
Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке: ___________________ ______, следующим способом: ___________________ _____.
3.4. Размер платы за техническое обслуживание оборудования составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ___% - ________ (__________) рублей (вариант: НДС не облагается) за ___________________ (месяц либо указать другой период).
3.5. Плата за техническое обслуживание по настоящему Договору вносится Покупателем _________________ (ежемесячно либо указать другой период) не позднее ___________________ _____.
3.6. Размер платы по настоящему Договору и расчетный счет, на который вносятся платежи, указываются Поставщиком в выставляемом Покупателю счете.
3.7. Перерасчет платы за техническое обслуживание по Договору производится Поставщиком в порядке, установленном дополнительным соглашением к настоящему Договору, но не чаще ____ раз(а) в год в следующих случаях: ___________________ __.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования (п. 2.1 Договора), срока допоставки оборудования (п. 2.6 Договора) Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков оборудования (п. 2.8 Договора), срока доукомплектования оборудования (п. 2.9 Договора) Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, в котором обнаружены недостатки, либо от цены оборудования, требующего доукомплектования, соответственно.
4.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены оборудования (п. 2.10 Договора) Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, подлежащего замене.
4.4. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Договора (п. 3.3 Договора) Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.5. За нарушение сроков выполнения работ по монтажу оборудования (п. 2.4 Договора) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере ____% от цены работ за каждый день просрочки.
4.6. За нарушение сроков внесения платы за техническое обслуживание (п. 3.5 Договора) Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере ____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (вариант: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками / только убытки / только предусмотренные Договором неустойки).
4.8. Поставщик несет ответственность за объем, режим и качество услуг, предоставляемых Покупателю в рамках настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Покупателя или пользователей, обеспечивается за счет Покупателя.
4.10. Покупатель несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
4.11. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
5.3. Срок исполнения обязательств, установленный настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ________________ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до "___"________ ____ г.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Поставщик: ___________________ _____________________ ______
___________________ _____________________ _________________
___________________ _____________________ _________________
Покупатель: ___________________ _____________________ _____
___________________ _____________________ _________________
___________________ _____________________ _________________
Покупатель: Поставщик:
______ /________ (подпись/Ф.И.О.) _______ /________ (подпись/Ф.И.О.)
[an error occurred while processing this directive]