Договор поставки товаров (с условием о возврате товара в случае его неоплаты в установленный срок)
Договор N ______
поставки товаров
г. _____________ "__"________ ____ г.
___________________ _____________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________ ________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________ __________ (Устава, доверенности), с одной стороны и ___________________ _______________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________ _______________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________ ___________ (Устава, доверенности), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в обусловленные сроки в собственность Покупателя ___________________ _________ (наименование, характеристики товара) (далее - Товар) в количестве и ассортименте, предусмотренных настоящим Договором и Приложением N ____ к Договору, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него установленную в Договоре цену.
Приложение N ___ является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Также в Приложении N ____ определяются согласованные сроки поставки, комплектность, качество, документация на Товар, упаковка, маркировка, __________ Товара.
1.3. Товар приобретается Покупателем для ___________________ ________ (указать цель, связанную с предпринимательской деятельностью, или иную цель, не связанную с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).
1.4. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам производителя данного Товара, заявленным характеристикам, требованиям действующего законодательства.
2. Порядок поставки
2.1. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке не менее чем за ___ дней посредством _____________________ (вариант: электронного сообщения / факса / телефонограммы).
2.1.1. Одновременно Поставщик выставляет счет на оплату поставляемого Товара.
2.1.2. Выставление счета на оплату является надлежащим уведомлением Покупателя о готовности Товара к отгрузке.
2.2. Товар может поставляться Покупателю партиями. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии Товара определяются по согласованию Сторон с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого Товара. В случае если Товар будет поставляться партиями, Стороны определяют особые условия такой поставки в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.3. Невозможность выборки Товара по вине Поставщика влечет последствия недопоставки.
2.4. Покупатель, не осуществивший выборку, обязан оплатить Товар (не вправе требовать возврата ранее уплаченной денежной суммы за Товар).
2.5. Если Покупатель не осуществил выборку, Поставщик вправе требовать возмещения расходов, понесенных в связи с хранением Товара.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Отгрузить (передать) Покупателю Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте в течение _______ (_____________) дней с момента заключения настоящего Договора.
3.1.2. Передать Товар Покупателю путем доставки и отгрузки по адресу __________________ (или выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу: ___________________ _______).
3.1.3. Доставить Товар ___________________ ______ (вариант: автомобильным / железнодорожным / указать иной вид) транспортом.
3.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие документы: ___________________ _____ (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации Товара, сертификаты качества на Товар, иные необходимые документы).
3.1.5. Обеспечить страхование Товара.
3.1.6. В день отгрузки по телефону (вариант: телеграммой / телефаксом / электронной почтой) сообщить Покупателю, а в случае указания о доставке иному грузополучателю - также этому грузополучателю об отгрузке Товара в адрес Покупателя (или иного грузополучателя, указанного Покупателем).
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить разгрузку (выборку) и приемку Товара в течение ________ (_____________) дней с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения данного Договора.
3.2.2. В течение ___________________ __________ осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать товарную накладную.
3.2.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках проданного Товара в срок _______________.
3.2.4. Не позднее _______ (________) за свой счет отгрузить в адрес Поставщика возвратную тару.
3.2.5. Оплатить приобретенный Товар в срок, установленный Договором.
3.2.6. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
3.3. В случае невыполнения правил, предусмотренных п. п. 3.2.2, 3.2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, если докажет, что невыполнение этих правил Покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для Поставщика несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении Договора.
3.4. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять Товар в срок _______ (________) дней или отказаться от исполнения Договора.
3.5. В случаях, когда Поставщик не осуществляет страхование в соответствии с Договором, Покупатель вправе застраховать Товар и потребовать от Поставщика возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения Договора.
3.6. Если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар, Покупатель вправе отказаться от исполнения данного Договора.
3.7. Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
В случае когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать возврата перечисленных Поставщику в уплату за Товар сумм.
3.8. Покупатель, необоснованно отказавшийся от принятия Товара, обязан возместить Поставщику убытки, причиненные такими действиями.
3.9. Покупатель, обоснованно отказавшийся от принятия Товара, не обязан возмещать Поставщику стоимость Товара, по которой его приобрел Поставщик, если Товар не утратил своих потребительских качеств и может быть продан третьим лицам.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена Договора определяется исходя из стоимости и количества всего поставленного по настоящему Договору Товара.
4.2. Цена единицы Товара составляет:
- ________ (________) рублей, в том числе НДС ________% - (________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании _________), за ___________________ __ (указать наименование, единицу измерения);
- ________ (________) рублей, в том числе НДС ______% - (________) рублей (вариант: НДС не облагается), за ____________________ (указать наименование, единицу измерения).
4.3. При поставке Товара партиями, в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, общая сумма Товара указывается в спецификации, составляемой на каждую партию Товара.
4.4. Цена единицы Товара включает стоимость тары (упаковки), маркировки, погрузки, документации, ___________________ ______ (указать иное).
4.5. Оплата Покупателем Товара производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика либо путем внесения их в кассу Поставщика в срок ________________ с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче Товара Покупателю.
4.6. Днем оплаты Товара (партии Товара) считается день перечисления денежных средств в оплату этого Товара (партии) Покупателем на расчетный счет, указанный Поставщиком (вариант: день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя / день списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя / день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика), либо день внесения Покупателем денежных средств в оплату этой партии Товара в кассу Поставщика.
4.7. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.
4.8. Расходы на утилизацию (списание) негодного Товара несет его собственник.
5. Качество и гарантийный срок Товара
5.1. Поставщик гарантирует поставку всего Товара надлежащего качества. Качество Товара должно соответствовать ____________.
5.2. В случае передачи Товара ненадлежащего качества (если недостатки Товара не были оговорены Поставщиком) Покупатель вправе, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества, по своему выбору потребовать:
5.2.1. Соразмерного уменьшения цены.
5.2.2. Безвозмездного устранения недостатков _________ (вариант: в течение ___ / в разумный срок) после извещения Поставщика Покупателем.
5.2.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
5.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
5.3.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
5.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
5.5. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.
5.6. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной.
5.7. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок прерывается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
5.8. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в срок ______________.
6. Комплектность Товара
6.1. Если предоставлен некомплектный Товар, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования Товара в срок _____ (___________) дней после извещения Поставщика Покупателем, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар либо заменит его комплектным Товаром.
6.2. Если Поставщик в срок, указанный в п. 6.1 настоящего Договора, не выполнил указанные требования Покупателя, Покупатель вправе потребовать замены некомплектного Товара на комплектный или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и компенсации понесенных убытков.
7. Ассортимент Товара
7.1. При передаче Поставщиком предусмотренного данным Договором Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он оплачен, - потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
7.2. Если Поставщик передал Покупателю вместе с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего полученного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
- принять весь полученный Товар.
7.3. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, - потребовать возврата уплаченных сумм.
7.4. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в разумный срок после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от Товара.
7.5. Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан его оплатить по цене, согласованной с Поставщиком. В случае когда Поставщиком не приняты необходимые меры по согласованию цены в ____________-дневный срок с момента передачи такого Товара, Покупатель оплачивает Товар по цене, которая в момент заключения Договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичный Товар.
8. Количество Товара
8.1. Если Поставщик передал в нарушение данного Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Приложением N ___ и настоящим Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, - потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
8.2. Если Поставщик передал Покупателю Товар в количестве, превышающем указанное в данном Договоре, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в срок ______ (____________) дней. В случае когда в данный срок после сообщения Покупателя Поставщик не распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар. В случае принятия Покупателем Товара в количестве, превышающем указанное в данном Договоре, дополнительно принятый Товар оплачивается по цене, определенной для Товара, принятого в соответствии с Договором, если иная цена не определена соглашением Сторон.
8.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров в отдельном периоде поставки (при поставке Товара партиями), обязан восполнить недопоставленное количество Товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего Договора.
8.4. Ассортимент Товара, недопоставка которого подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
8.5. Поставка Товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Договором, не засчитывается в покрытие недопоставки Товара другого наименования, входящего в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
9. Тара и упаковка
9.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ТУ _________, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
9.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика либо затарить (упаковать) Товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) Товара Покупателем.
10. Права третьих лиц
10.1. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупатель имеет право потребовать уменьшения цены Товара либо расторжения настоящего Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар.
10.2. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит Покупателю иск об изъятии Товара, Покупатель будет обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Покупателя.
10.2.1. Непривлечение Покупателем Поставщика к участию в деле освобождает Поставщика от ответственности перед Покупателем, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного Товара у Покупателя.
10.2.2. Поставщик, привлеченный Покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Покупателем.
11. Передача и приемка Товара
11.1. Поставка Товара на склад Покупателя осуществляется в течение ______ (________) дней с момента подписания настоящего Договора за счет Поставщика и его средствами.
Вариант в случае выборки Товара. 11.1. Выборка Товара на складе Поставщика осуществляется в течение ________ (___________) дней с момента получения Покупателем уведомления Поставщика о готовности Товара.
11.2. Приемка Товара по ассортименту, качеству и количеству проводится при передаче Товара Покупателю вместе с сертификатами качества в присутствии уполномоченных представителей Сторон.
11.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю считаются выполненными с момента подписания товарной накладной на этот Товар представителями Поставщика и Покупателя.
11.4. В случае когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе приема-передачи будут обнаружены нарушения условий настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в двух экземплярах Акт о несоответствии поставленного товара условиям Договора (Приложение N ____). Акт о несоответствии поставленного товара условиям Договора должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами накладной.
Вариант. 11.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент полной оплаты Товара.
11.6. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и потребовать возврата уплаченной суммы.
12. Ответственность Сторон
12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
12.2. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки.
12.3. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный пп. 3.1.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере ___% от стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки.
12.4. В случае неоплаты Покупателем Товара (партии Товара) в течение _________ (__________) дней Поставщик вправе требовать возврата поставленного Товара. Возврат Товара в этом случае происходит за счет Покупателя в срок _________ по адресу ___________________ __.
12.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре.
12.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Невыборка Покупателем Товара в установленный Договором срок дает Поставщику право отказаться от исполнения Договора либо потребовать от Покупателя оплаты Товара.
12.8. Установленная законом или Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки Товара взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество Товара в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или настоящим Договором.
13. Форс-мажор
13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, которые возникли помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
13.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
13.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
14. Срок действия настоящего Договора
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"__________ ____ г. (вариант: до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших по настоящему Договору).
14.2. Окончание срока действия Договора прекращает обязанность поставлять Товар.
14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон;
- по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.
14.4.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.
14.4.2. Нарушение Договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты Товара;
- неоднократной невыборки Товара.
14.4.3. Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.
14.5. После прекращения действия Договора Поставщик утрачивает право восполнить недопоставленное количество Товаров, а если за эти Товары им была получена предоплата, то Поставщик обязан ее возвратить.
Вариант. 14.5. После прекращения действия Договора Поставщик вправе восполнить недопоставку Товара.
14.6. Договор в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
15. Конфиденциальность
15.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
15.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.
16. Разрешение споров
16.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
16.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде _________ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17. Порядок изменения и дополнения Договора
17.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
17.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по месту нахождения Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
18. Дополнительные условия и заключительные положения
18.1. Дополнительные условия по настоящему Договору: ______________.
18.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
18.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Поставщика, второй - у Покупателя.
18.4. Приложение:
18.4.1. Количество и ассортимент Товара (Приложение N ____).
18.4.2. Акт о несоответствии поставленного товара условиям Договора (Приложение N ____).
18.4.3. ___________________ _____________.
19. Адреса и реквизиты Сторон
Поставщик: Покупатель:
Наименование/Ф.И.О.: ____________ Наименование/Ф.И.О.: ____________
Адрес: ___________________ _____ Адрес: ___________________ _____
___________________ _____________________ ____________________
ОГРН/ОГРНИП _________________ ОГРН/ОГРНИП _________________
ИНН ___________________ ______ ИНН ___________________ ______
КПП ___________________ ______ КПП ___________________ ______
Р/с ___________________ ________ Р/с ___________________ ________
в ___________________ _________ в ___________________ _________
К/с ___________________ ________ К/с ___________________ ________
БИК ___________________ _______ БИК ___________________ _______
ОКПО ___________________ _____ ОКПО ___________________ _____
Адрес электронной почты: _________ Адрес электронной почты: _________
Подписи Сторон
Поставщик: Покупатель:
_______ /________ (подпись/Ф.И.О.) ______ /_________ (подпись/Ф.И.О.)
[an error occurred while processing this directive]