Договор поставки товара (образец заполнения)
Договор N 29/20
поставки товара
г. Москва 8 сентября 2020 г.
ООО "Декор", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Буркова Петра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "Подарочный Мир", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Павлова Аркадия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки передать производимую им продукцию и товары, указанные в п. п. 1.2 и 1.3 настоящего Договора, Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданные ему продукцию и товары <1>.
1.2. Поставщик осуществляет поставку Покупателю следующей продукции собственного производства: букеты из мыла ручной работы (букеты из мыльных роз нежно-розового цвета (7 шт., бутон 7 см), букеты из мыльных роз голубого и розового цветов (7 шт., бутон 7 см)).
1.3. Поставщик осуществляет поставку Покупателю следующих товаров: подарочные наборы свечей.
1.4. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик осуществляет поставку Покупателю продукции и товаров в следующем количестве:
1.4.1. Продукция собственного производства:
- букеты из мыльных роз нежно-розового цвета (7 шт., бутон 7 см) в количестве 120 (сто двадцать) штук;
- букеты из мыльных роз голубого и розового цветов (7 шт., бутон 7 см) в количестве 100 (сто) штук <2>.
1.4.2. Товары:
- подарочный набор свечей "Жемчужный" в количестве 50 (пятьдесят) штук;
- подарочный набор свечей "Сердечки" в количестве 50 (пятьдесят) штук.
1.5. Продукция и товары, поставляемые по настоящему Договору, в дальнейшем именуются "Товары".
1.6. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
2. Ассортимент и сроки поставки
2.1. Поставщик осуществляет поставку Товаров партиями в пределах количества, установленного п. 1.4 настоящего Договора, в следующие сроки:
2.1.1. Первая партия состоит из следующих Товаров:
- букеты из мыльных роз нежно-розового цвета (7 шт., бутон 7 см) в количестве 50 (пятьдесят) штук;
- букеты из мыльных роз голубого и розового цветов (7 шт., бутон 7 см) в количестве 30 (тридцать) штук;
- подарочный набор свечей "Жемчужный" в количестве 25 (двадцать пять) штук;
- подарочный набор свечей "Сердечки" в количестве 25 (двадцать пять) штук.
Поставка первой партии Товаров осуществляется 15 сентября 2020 г.
2.1.2. Вторая партия состоит из следующих Товаров:
- букеты из мыльных роз нежно-розового цвета (7 шт., бутон 7 см) в количестве 70 (семьдесят) штук;
- букеты из мыльных роз голубого и розового цветов (7 шт., бутон 7 см) в количестве 70 (семьдесят) штук;
- подарочный набор свечей "Жемчужный" в количестве 25 (двадцать пять) штук;
- подарочный набор свечей "Сердечки" в количестве 25 (двадцать пять) штук.
Поставка второй партии Товаров осуществляется 25 сентября 2020 г.
2.2. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товаров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.
2.3. Ассортимент Товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
2.4. Поставка Товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено п. 2.1 настоящего Договора, не засчитывается в покрытие недопоставки Товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
2.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
3. Порядок поставки
3.1. Поставка по настоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставки Товаров Покупателю по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д. 46.
Покупатель вправе дать Поставщику указания об отгрузке (передаче) Товаров (части Товаров) получателям (отгрузочные разнарядки) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до отгрузки (передачи). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование (комплект), количество Товаров, даты составления и отправки разнарядки Поставщику. Соответствующая партия по количеству, качеству и ассортименту должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.
Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право либо отказаться от исполнения Договора, либо потребовать от Покупателя оплаты Товаров. Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
3.2. Доставка Товаров осуществляется Поставщиком автомобильным транспортом до места назначения (п. 3.1 настоящего Договора).
3.3. Стоимость доставки включена в цену Товара, установленную п. 5.1 настоящего Договора.
3.4. Одновременно с Товарами Поставщик передает Покупателю следующие документы: товарную накладную, счет-фактуру, документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.
3.5. Приемка Товаров осуществляется в месте доставки Товаров (п. 3.1 настоящего Договора).
При получении Товаров от Поставщика Покупатель обязан вскрыть упаковку, осмотреть Товары и проверить их на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности.
По завершении проверки и при отсутствии претензий к Поставщику Покупатель подписывает товарную накладную.
3.6. Обязательство Поставщика по поставке партии Товаров считается выполненным с момента подписания Покупателем товарной накладной.
4. Качество Товаров
4.1. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям, действующим в Российской Федерации и предъявляемым к товарам подобного рода.
4.2. Одновременно с Товарами Поставщик передает Покупателю сертификаты соответствия.
4.3. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Товаров;
- безвозмездного устранения недостатков Товаров в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товаров.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товаров Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товары денежной суммы;
- потребовать замены Товаров ненадлежащего качества Товарами, соответствующими Договору.
Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных Товаров, без промедления заменит поставленные Товары Товарами надлежащего качества.
Покупатель вправе требовать замены в разумный срок Товаров ненадлежащего качества, возвращенных потребителями.
4.4. В случае поставки Товаров с нарушением условий настоящего Договора о комплекте Товаров Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Товаров;
- доукомплектования Товаров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования.
Если Поставщик в установленный настоящим пунктом срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товаров, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектных Товаров на комплектные;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Указанные в настоящем пункте требования предъявляются Покупателем, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных Товаров, без промедления доукомплектует либо заменит их комплектными Товарами.
Покупатель вправе потребовать замены в разумный срок некомплектных Товаров, возвращенных потребителями, комплектными.
4.5. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество Товаров (п. п. 1.4, 2.1 Договора) либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный настоящим Договором срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
4.6. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества и некомплектных Товаров, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товаров либо их замены.
5. Цена Товаров и порядок расчетов
5.1. Цена Договора составляет 345 000,00 руб. (триста сорок пять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 57 500,00 руб.
5.2. Стоимость товаров по настоящему Договору включает в себя стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ, упаковки и составляет:
5.2.1. Стоимость букета из мыльных роз нежно-розового цвета (7 шт., бутон 7 см) - 1 050,00 руб. (одна тысяча пятьдесят рублей 00 коп.), в том числе НДС 175,00 руб.
5.2.2. Стоимость букета из мыльных роз голубого и розового цветов (7 шт., бутон 7 см) - 1 050,00 руб. (одна тысяча пятьдесят рублей 00 коп.), в том числе НДС 175,00 руб.
5.2.3. Стоимость подарочного набора свечей "Жемчужный" - 1 800,00 руб. (одна тысяча восемьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС 300,00 руб.
5.2.4. Стоимость подарочного набора свечей "Сердечки" - 480,00 руб. (четыреста восемьдесят рублей 00 коп.), в том числе НДС 80,00 руб.
5.3. Цена Договора, указанная в п. п. 5.1, 5.2 настоящего Договора, может быть изменена только на основании соглашения Сторон, составленного в письменной форме и подписанного обеими Сторонами.
Стоимость Товаров может изменяться не чаще одного раза в течение 3 (трех) месяцев.
5.4. Уплата стоимости Товаров производится Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с даты поставки партии Товаров (п. п. 2.1, 3.6 настоящего Договора).
5.5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны на основании платежных поручений.
5.6. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения срока поставки, установленного п. 2.1 настоящего Договора, срока допоставки, установленного п. 2.2 настоящего Договора, срока доукомплектования Товаров, установленного п. 4.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены не поставленных в срок Товаров (Товаров, требующих доукомплектования) за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 5.4 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
7. Непреодолимая сила (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Поставщик и Покупатель проводят переговоры для обсуждения мер, подлежащих принятию для продолжения поставок.
8. Разрешение споров
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам в результате переговоров такие вопросы передаются на разрешение арбитражного суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора на основании дополнительного соглашения, составленного в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами следующими способами:
- по факсу или электронной почте, если уведомление или сообщение связано с вопросом, требующим немедленного разрешения. Оригинал документа должен быть направлен в течение 2 (двух) рабочих дней одним из указанных ниже способов;
- путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего уведомления (сообщения, иного документа) уполномоченному представителю другой Стороны;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
9.7. Подписываемые Сторонами во исполнение настоящего Договора документы (отгрузочные разнарядки, соглашения) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Поставщик: Покупатель:
Наименование: ООО "Декор" Наименование: ООО "Подарочный Мир"
Адрес: г. Москва, ул. Подольская, д. 23 Адрес: г. Москва, ул. Полбина, д. 46
ОГРН 7702540136985 ОГРН 7784230058741
ИНН 7759200874 ИНН 7481200369
КПП 775901001 КПП 748101001
Р/с 40702820150036048268 Р/с 40702826001034087231
В ВС-Банке ПАО В ОП-Банке ПАО
К/с 30101800560010350478 К/с 30101802100600408521
БИК 041953478 БИК 053621521
ОКПО 02587412 ОКПО 03658962
Подписи Сторон
Поставщик: Генеральный директор Покупатель: Директор
Бурков / Бурков П.Г. Павлов / Павлов А.И.
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).
<2> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условие договора купли-продажи товара считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
[an error occurred while processing this directive]