Рамочный договор поставки
Рамочный договор поставки N ___
г. __________ "__"___________ ____ г.
___________________ _____________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________ ________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ___________________ ______________ (Устава, доверенности), с одной стороны и ___________________ _________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________ ______________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ___________________ ______________ (Устава, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ___________________ _________ (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него установленную цену.
1.2. Наименование, ассортимент, комплектность, количество, цена передаваемой партии Товара и сроки поставки определяются в Заявке, согласованной Сторонами. Форма Заявки является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).
1.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать следующим требованиям: ___________________ _____________________ ____________________ (указать ГОСТ, Технический регламент, иные требования).
1.4. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам производителя данного Товара, заявленным характеристикам, требованиям действующего законодательства.
2. Порядок поставки Товара
2.1. Покупатель направляет Поставщику Заявку на поставку очередной партии Товара, соответствующую требованиям, установленным п. 2.2 настоящего Договора.
2.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование Товара;
- ассортимент и количество Товара каждого вида, комплектность;
- цену Товара, общую стоимость поставляемого Товара, включающую сумму НДС, если стоимость Товара облагается НДС;
- сроки поставки товаров;
- иные условия по усмотрению Сторон.
2.3. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик передает Покупателю документы на товары, в том числе документы, подтверждающие качество поставленных товаров, а также иные предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в Товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме Товара к перевозке.
2.5 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем, сопровождающегося подписанием товаросопроводительных документов.
2.6. Поставка осуществляется путем доставки Поставщиком Товара Покупателю по адресу: ___________________ ______________.
3. Порядок передачи-приемки Товара
3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно Заявке.
3.2. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Покупателем сроки.
3.3. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара в следующие сроки:
- по количеству - в течение _________ со дня получения Товара на склад Покупателя;
- по качеству - в течение ____________ со дня получения Товара на склад Покупателя.
3.4. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует требованиям, указанным в настоящем Договоре и Заявке, Товар с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Заявкой;
- принять весь переданный Товар.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена единицы Товара указывается в Заявке и включает в себя ___________________ __________.
4.2. Стоимость каждой партии Товара, поставленного в соответствии с Заявкой, указывается в товаросопроводительных документах.
4.3. Оплата стоимости партии Товара производится в следующем порядке: ___________________ __________.
4.4. По истечении каждого ___________________ __________________ (указать отчетный период) Стороны составляют и подписывают Акт сверки взаимных расчетов (Приложение N ___).
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного Заявкой, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком пени в размере ____% от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара, поставленного с нарушением условия об ассортименте, срока замены Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере ____% от цены Товара, подлежащего передаче Покупателю, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Товара Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожара, неблагоприятных погодных условий и других возможных обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимый силы.
5.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более ______________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до "__"___________ ____ г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Все дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда ___________________ ________.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.7. Приложения:
6.7.1. Заявка Покупателя (Приложение N ___).
6.7.2. Акт сверки взаимных расчетов (Приложение N ___).
6.7.3. ___________________ ______________________.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поставщик: Покупатель:
___________________ _____________________ ____________________
ИНН ___________________ ______ ИНН ___________________ ______
КПП ___________________ ______ КПП ___________________ ______
Адрес ___________________ ______ Адрес ___________________ ______
Телефон: _________, факс: ________ Телефон: _________, факс: ________
Адрес электронной почты: _________ Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Р/с ___________________ ________ Р/с ___________________ ________
в ___________________ ___________ в ___________________ ___________
К/с ___________________ ________ К/с ___________________ ________
БИК ___________________ _______ БИК ___________________ _______
ОКПО ___________________ _____ ОКПО ___________________ _____
Поставщик: Покупатель:
________ /_______ (подпись/Ф.И.О.) ________ /_______ (подпись/Ф.И.О.)
[an error occurred while processing this directive]