4.6. Проект государственного контракта на ремонт дорог с типовыми условиями (образец заполнения)
4.6. Проект государственного контракта на ремонт дорог с типовыми условиями (образец заполнения) - скачать текст бесплатно MS Word (ворд).
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Образец проекта государственного контракта на ремонт дорог с типовыми условиями Применимые нормы: ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ Проект составляйте в электронной форме и размещайте в ЕИС вместе с извещением. При формировании проекта используйте Типовые условия, утвержденные Приказом Минтранса России. Не используйте значения размеров штрафов, установленные типовыми условиями, так как они не учитывают изменения, которые позже были внесены в Правила N 1042. В остальном учтите общие положения ГК РФ и Закона N 44-ФЗ (п. 1 ст. 161 ГК РФ, ст. ст. 34, 83.2 Закона N 44-ФЗ). Применяйте указанные типовые условия и для других видов работ в отношении автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, если все показатели вашей закупки совпадают с показателями информационной карты утвержденных типовых условий. ПРОЕКТ Государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог N ____
г. Москва "___"______ 2021 г. ФГКУ "Управление автомобильными дорогами", далее именуемое "Заказчик", в лице Начальника учреждения Агапова Петра Михайловича, действующего на основании Приказа Минтранса России от 12.08.2015 N 4106 и в соответствии с Уставом учреждения, с одной стороны и ________________, далее именуемое(ый) "Подрядчик", в лице ___________________ _____, действующего на основании ________________, с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от __.__.____ N 2000000000000000000-0) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с п. 2.5 Контракта. 1.2. Подрядчик выполняет работы по адресу: Московская область, Главное шоссе, участок от ул. Новая дорога до ул. Старая дорога. 1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со Сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Приложение 3 к настоящему Контракту). 1.4. Объем работ, предусмотренный Контрактом, может быть изменен по предложению Заказчика не более чем на 10% путем заключения дополнительного соглашения. 1.5. Идентификационный код закупки 210000000000000000000000000000000000. 1.6. Не допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
2. Цена работ и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта (цена работ) определяется сметными расчетами (Приложение 3 к Контракту) и составляет: _____ рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ______ (_____) процентов / цена Контракта НДС не облагается, в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС. 2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта включает расходы на приобретение материалов и устанавливаемого оборудования, необходимых для выполнения работ. 2.3. Источник финансирования: федеральный бюджет. Код бюджетной классификации 000 00 00 00000 00000 000. 2.4. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон исходя из цены единицы работы, если по предложению Заказчика объем работ изменен не более чем на 10%. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны обязаны пропорционально уменьшить цену Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема, качества работ и иных условий Контракта. 2.5. Заказчик обязуется оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах, установленных Контрактом, Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение 2 к настоящему Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) в срок не более 10 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 5.7 Контракта. 2.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. 2.7. Заказчик производит оплату на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату и подписанного сторонами акта приемки выполненной работы, предусмотренного п. 5.7 Контракта. 2.8. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3. Гарантии качества работ
3.1. Качество выполненной работы должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами, а также требованиям, установленным Сметным расчетом стоимости. 3.2. Гарантия качества установлена на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. Срок гарантии качества составляет 6 лет. 3.2.1. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата работы Заказчиком. 3.2.2. Гарантийный срок продлевается на период с момента извещения подрядчика об обнаружении недостатков, до их исправления Подрядчиком при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков. 3.3. В случае если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом. 3.4. В случае предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков выполненной работы они должны быть устранены Подрядчиком в срок 10 дней с момента получения этого требования. 3.5. Если недостатки не устранены Подрядчиком, Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. 3.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. 3.7. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
4. Сроки и условия выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Контрактом, до 22.12.2021. Содержание и сроки завершения отдельных этапов работ определены Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 1 к Контракту). 4.2. Подрядчик обязуется привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% от цены Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций". 4.3. В целях исполнения п. 4.2 Контракта Подрядчик обязуется: 4.3.1. Предоставить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем: • декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СМП, СОНКО, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта и заверенную печатью (при наличии); • копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком. 4.3.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНКО, предоставлять Заказчику документы, указанные в п. 4.3.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 4.3.3. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора. 4.3.4. Представлять Заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы: • копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; • копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем). 4.3.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: • за представление документов, указанных в п. п. 4.3.1 - 4.3.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; • за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 4.3.6. Предоставлять информацию Заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. 4.3.7. В случае непредоставления в течение десяти дней Заказчику информации, указанной в п. 4.3.6, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 4.4. Подрядчик обязуется соблюдать Правила ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.10.2020 N 1737. 4.5. Подрядчик обязуется предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы. Наименование, количество, стоимость материалов и оборудования указаны в Сметных расчетах стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 4.6. Уборку и вывоз строительного мусора и иных накапливаемых в процессе выполнения работ отходов осуществляет Подрядчик. 4.7. Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней после приемки Заказчиком результата работ освободить объект от принадлежащего ему оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов. 4.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий журнал работ по форме, в которой отражается весь ход фактического производства работ, их технологическая последовательность, сроки, качество, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 4.9. Освидетельствование скрытых работ. 4.9.1. Результаты работ, скрываемые последующими работами (далее - скрытые работы), подлежат освидетельствованию сторонами. До проведения указанных контрольных мероприятий выполнение Подрядчиком последующих работ не допускается. 4.9.2. Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня уведомить Заказчика о готовности скрытых работ к проведению контрольных мероприятий. 4.9.3. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности скрытых работ, обязан в срок 2 рабочих дней приступить к участию в освидетельствовании скрытых работ. 4.9.4. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием сторонами акта освидетельствования скрытых работ. 4.9.5. Если в ходе освидетельствования скрытых работ выявлены недостатки, соответствующая запись с указанием перечня недостатков и сроков их устранения вносится Заказчиком в общий журнал работ. Скрытие работ последующими работами допускается в этом случае только с письменного согласия Заказчика. Подписание акта освидетельствования стороны осуществляют только после устранения выявленных недостатков. 4.9.6. В случае неявки надлежащим образом извещенного Заказчика для участия в освидетельствовании скрытых работ Подрядчик вправе составить односторонний акт. Скрытые работы в этом случае считаются освидетельствованными. 4.9.7. В случае скрытия Подрядчиком результатов работ последующими работами без уведомления Заказчика о готовности результатов работ либо без письменного согласия Заказчика, когда такое согласие предусмотрено Контрактом, Заказчик вправе потребовать вскрытия любой части скрытых работ для проведения освидетельствования, а также их последующего восстановления за счет Подрядчика. 4.10. Контроль за выполнением работы. 4.10.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность. 4.10.2. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах: • посредством запроса у Подрядчика сведений и документов; • путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение двух дней после получения запросов. 4.10.3. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения. 4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик. 4.12. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком. 4.13. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
5. Приемка выполненных работ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в месте осуществления работ по адресу: Московская область, Главное шоссе, участок от ул. Новая дорога до ул. Старая дорога. 5.2. Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) установлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827, с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 от 12.12.2011; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 N 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.10.2015 N 135. 5.3. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий, использованных в ходе выполнения работ, осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, с учетом положений п. п. 24.1 - 24.19 ст. 5 ТР ТС "Безопасность автомобильных дорог", утвержденного Решением Комиссии ТС от 18.10.2011 N 827. 5.4. Приемка Заказчиком результата выполненных работ предусматривает предварительную (промежуточную) приемку результатов работ, выполненных Подрядчиком по каждому из отдельных этапов, указанных в Графике производства работ (Приложение 1 к Контракту), а также итоговую приемку результата всех работ по Контракту. 5.5. Промежуточный акт приемки выполненных работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику в день окончания выполнения работы. Последний (итоговый) акт приемки выполненных работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику в течение трех рабочих дней после окончания выполнения последнего этапа работ. 5.6. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек. 5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 5.8. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 5.9. Промежуточный акт приемки выполненных работ должен быть подписан Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента его получения от Подрядчика, если работа выполнена Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа. Последний (итоговый) акт приемки должен быть подписан Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента его получения от Подрядчика и предоставления им обеспечения гарантийных обязательств согласно разд. 7 Контракта. Подписание указанного акта возможно, если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, а также предоставлено обеспечение гарантийных обязательств, либо в указанные сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания. 5.10. В промежуточном и последнем (итоговом) актах о приемке выполненных работ должны содержаться следующие сведения: • перечень и объем выполненных работ; • стоимость выполненных работ; • размер и порядок расчета неустойки, подлежащей взысканию; • сумма, подлежащая выплате Подрядчику по Контракту. 5.11. При наличии технической возможности стороны вправе оформить приемку в ЕИС, создав в ней электронный документ о приемке и подписав его по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 5.12. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ. 5.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Обязательства Подрядчика по Контракту обеспечиваются безотзывной банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта Подрядчик определяет самостоятельно. 6.2. Сумма обеспечения: _______ руб., что составляет __% от начальной (максимальной) цены Контракта. 6.3. Контракт может быть заключен только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика. 6.4. В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 6.5. Если Подрядчиком в ходе проведения закупки предложена цена Контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 6.2 Контракта. 6.6. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому участнику не применяются. 6.7. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе изменить способ обеспечения его исполнения и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного новое обеспечение. Его размер может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 6.8. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется: 6.8.1. Возвратить денежные средства в полном объеме Подрядчику не позднее 30 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ. 6.8.2. Возвратить денежные средства не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае изменения способа обеспечения его исполнения в соответствии с п. 6.7 Контракта). 6.8.3. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Контракта. Срок его предоставления - 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить новое обеспечение. За каждый день просрочки начисляются пени в порядке, предусмотренном п. 8.1.2 Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п. 6.7 Контракта.
7. Обеспечение гарантийных обязательств
7.1. Гарантийные обязательства по Контракту обеспечиваются безотзывной банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик определяет самостоятельно. Сумма обеспечения: ________ руб., что составляет _____% от начальной (максимальной) цены Контракта. 7.2. В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 7.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного. При предоставлении нового обеспечения гарантийных обязательств ранее предоставленная банковская гарантия не возвращается Заказчиком гаранту, предоставившему такую банковскую гарантию, взыскание по ней не производится. 7.4. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств Подрядчиком внесены денежные средства, Заказчик возвращает их в полном объеме в следующие сроки: • не позднее 30 (тридцати) дней с момента окончания срока гарантийных обязательств; • не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств (при изменении способа обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с п. 7.3 Контракта).
8. Ответственность сторон
8.1. Взыскание неустойки с Подрядчика. 8.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 8.1.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по Контракту начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически выполненных Подрядчиком. 8.1.3. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки. 8.1.4. В случае просрочки устранения недостатков выполненных работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от стоимости выполненных с недостатками работ за каждый день просрочки. 8.1.5. Если Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет: а) 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.; б) 5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); в) 1% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно); г) 0,5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 100 млн до 500 млн руб. (включительно); д) 0,4% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 500 млн до 1 млрд руб. (включительно); е) 0,3% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 1 млрд до 2 млрд руб. (включительно); ж) 0,25% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 2 млрд до 5 млрд руб. (включительно); з) 0,2% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 5 млрд до 10 млрд руб. (включительно); и) 0,1% цены Контракта, если цена Контракта превышает 10 млрд руб. 8.1.6. Если Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии таких обязательств), размер штрафа составляет: а) 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.; б) 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно); в) 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно); г) 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб. 8.1.7. Если Контракт заключен по результатам электронного аукциона, проводимого согласно ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, и цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта, размер штрафа составляет: а) 10% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.; б) 5% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); в) 1% начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно). 8.1.8. Если Контракт заключен по результатам электронного аукциона, проводимого согласно ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, и цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта, размер штрафа составляет: а) 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.; б) 5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); в) 1% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно). 8.1.9. За несоблюдение требований Контракта о привлечении субподрядчиков из числа СМП и СОНКО, в том числе за нарушения, указанные в п. 4.3.5 Контракта, устанавливается штраф в размере 5% от объема такого привлечения, указанного в п. 4.2 Контракта. 8.1.10. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта. 8.1.11. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные им работы. 8.2. Взыскание неустойки с Заказчика. 8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 8.2.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок. 8.2.3. В случае просрочки возврата денежных средств, предоставленных Подрядчиком в обеспечение исполнения своих обязательств по Контракту, он вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней, рассчитанных в соответствии с Контрактом. 8.2.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки их исполнения, Заказчик уплачивает: а) 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно); б) 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно); в) 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно); г) 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб. 8.2.5. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта. 8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8.4. Стороны обязаны возместить друг другу убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда. 9.2. Как Заказчик, так и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от Исполнения Контракта. 9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует предусмотренным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки либо предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 9.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 9.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 9.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 9.11. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 20 дней Заказчик вправе потребовать его расторжения.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.
11. Заключительные положения
11.1. Контракт, подписанный сторонами в соответствии с ч. 8 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе. 11.2. Контракт действует до 31.12.2021. 11.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 11.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 11.5. Перечень приложений к контракту: 11.5.1. График выполнения строительно-монтажных работ. 11.5.2. График оплаты выполненных по контракту работ. 11.5.3. Сметные расчеты стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
12. Адреса и реквизиты сторон
Приложение 1 к Контракту от ___N ______
График выполнения строительно-монтажных работ
Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по адресу: Московская область, Главное шоссе, участок от ул. Новая дорога до ул. Старая дорога
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ Физический объем работ Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)
1 Первый этап С момента заключения Контракта по 01.11.2021 ---------------- Не предусмотрено
1.1 Укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия С момента заключения Контракта по 01.11.2021 2 000 кв. м ______________
1.2 Замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах С момента заключения Контракта по 01.11.2021 400 м _____________
2 Второй этап С 02.11.2021 по 22.12.2021 --------------- Не предусмотрено
2.1 Восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, туалетов, площадок для остановки и стоянки автомобилей С 02.11.2021 по 22.12.2021 400 м _____________
2.2 Восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек С 02.11.2021 по 22.12.2021 800 кв. м _____________
Стороны:
Приложение 2 к Контракту
График оплаты выполненных по контракту работ
Наименование объекта: Ремонт автомобильных дорог по адресу: Московская область, Главное шоссе, участок от ул. Новая дорога до ул. Старая дорога
Итого, цена контракта составляет 20 000 000 руб. Стороны:
См. также: • Как подготовить проект государственного, муниципального контракта • Как провести закупку строительных работ по Закону N 44-ФЗ • Как применять типовые формы контрактов по Закону N 44-ФЗ
[an error occurred while processing this directive]