Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд (образец заполнения)
Муниципальный контракт
на выполнение подрядных работ
по озеленению территории N 1305-2021
г. Москва 13 марта 2021 г.
Администрация Внуковского поселения города Москвы в лице Главы Администрации Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования от 1 июня 2018 г., именуемая в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Зеленый друг" в лице генерального директора Петрова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результата запроса котировок цен в соответствии с решением котировочной комиссии (Протокол N 123 от 25.02.2021) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по озеленению территории, указанной Заказчиком, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные работы в срок, установленный настоящим Контрактом.
Адрес работ: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, ул. Зеленая, д. 9.
1.2. Перечень, стоимость работ и график их выполнения определены Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение N 1).
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми навыками и умениями, необходимыми для выполнения работ, оговоренных в п. 1.2 настоящего Контракта.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами без привлечения третьих лиц.
1.5. Материалы и оборудование для указанных выше работ предоставляет Подрядчик.
2. Сроки проведения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки проведения работ:
Начальный срок выполнения работ - 10 апреля 2021 г.
Конечный срок выполнения работ - 15 июня 2021 г.
3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении им работ по озеленению.
3.1.2. Своевременно принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить их.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить работы в полном объеме, в порядке и на условиях настоящего Контракта.
3.2.2. По результатам выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней представить на подпись Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.
3.2.4. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счет.
4. Цена Контракта и порядок оплаты
4.1. Цена Контракта составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., включая НДС 20% - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.
4.2. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком к оплате платежных документов (счета-фактуры, счета), оформленных на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, за счет средств местного бюджета.
4.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
4.5. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер связанных с оплатой Контракта налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, уплатить которые Заказчик обязан в соответствии с законодательством.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Взыскание неустойки с Подрядчика.
5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.
Если иное не предусмотрено законом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта (этапа).
5.3. Взыскание неустойки с Заказчика.
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) руб.
6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями ч. 8 - 23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
6.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются Сторонами курьером либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсу, по электронной почте, экспресс-почтой адресату по местонахождению Сторон.
7.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
7.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9. Заключительные условия
9.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.
9.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.
9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.
9.5. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.
9.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
9.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения:
9.9.1. Спецификация на выполняемые работы (Приложение N 1).
9.9.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 2).
10. Адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик: Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый друг" Администрация Внуковского поселения города Москвы
Адрес места нахождения: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д. 6, оф. 345 Адрес места нахождения: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д. 4, под. 3
Тел.: 8 (499) 100-10-10 Тел.: 8 (499) 123-45-67
факс: 8 (499) 100-10-11 факс: 8 (499) 123-45-76
E-mail: gfriend@mail.ru E-mail: vkotinao@mos.ru
ИНН/КПП 87654321/12345678 ИНН/КПП 12345678/87654321
Р/с 843658475695087065467 Р/с 1275846845769579808705
БИК 1287546847 БИК 044058977
В лице генерального директора В лице главы Администрации
Петров / Петров Н.И Иванов / Иванов И.И.
[an error occurred while processing this directive]