Контракт на поставку бумаги и канцелярских товаров для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (проект)
Проект
Контракт N _____
на поставку бумаги и канцелярских товаров для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
г. __________ "___"________ ____ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение _________________ (наименование), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________ ________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________ _________ (наименование и реквизиты документа (акта), на основании которого действует представитель заказчика), с одной стороны и ___________________ ______ (наименование или Ф.И.О.), признанный победителем электронного аукциона (Извещение о закупке в единой информационной системе N _____, Протокол подведения итогов от "___"__________ ____ г. N ______), именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________ _______ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________ ________ (Устава, доверенности, паспорта), с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика канцелярские товары и бумагу (далее - Товар), количество, существенные признаки и ассортимент которых установлены в Спецификации (Приложение N ____), являющемся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в размере, порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
1.2. Идентификационный код закупки: ___________________ _______________.
1.3. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям, указанным в Спецификации (Приложение N ____).
2. Качество и комплектность Товара
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам, утвержденным на данный вид товара.
2.2. Качество Товара подтверждается следующими документами:
- сертификатом соответствия;
- декларацией о соответствии;
- санитарно-эпидемиологическим заключением.
2.3. Поставщик обязуется передать Заказчику документы, указанные в п. 2.2 настоящего Контракта, одновременно с передачей Товара.
Вариант. 2.4. Приемка Товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, а по качеству - согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона и составляет ______ (____________) рублей, включая НДС _____% - ______ (____________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании _____________).
3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика на исполнение настоящего Контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей. Смета расходов (Приложение N ______) составляется Поставщиком, подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.3. Цена настоящего Контракта, указанная в п. 3.1 настоящего Контракта, является твердой и определена на весь срок его исполнения.
3.4. Оплата в размере 100% от стоимости Контракта осуществляется в течение ____________ рабочих (вариант: банковских) дней с даты поставки Товара <1> путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Источник финансирования: ___________________ ________.
3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4. Поставка и приемка Товара
4.1. Поставщик передает Заказчику Товар, товарную накладную, Акт приема-передачи товара в срок до "___"___________ _____ г. по месту нахождения Заказчика: ___________________.
Заказчик подписывает товарную накладную и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание товарной накладной не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
4.2. Заказчик в течение ____________ рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи обязан осуществить осмотр и проверку Товара на соответствие условиям настоящего Контракта о количестве, качестве, ассортименте, комплектности и направить Поставщику один экземпляр подписанного Акта приема-передачи либо письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара Акт приема-передачи подписывается после устранения недостатков.
4.3. В случае недопоставки Товара Поставщик обязуется восполнить непоставленное количество Товара в течение __________ рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.
4.4. Для проверки качества поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки или заменить на Товар надлежащего качества в течение ________ рабочих (вариант: календарных) дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.
4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить на Товар надлежащего качества в течение _______ рабочих (вариант: календарных) дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.
4.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Акта приема-передачи Заказчиком.
4.8. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику при подписании Акта приема-передачи Заказчиком.
4.9. Заказчик вправе заявлять претензии по скрытым дефектам Товара в течение срока _____ с момента поставки Товара. Ремонт и допоставка Товара осуществляется за счет Поставщика.
4.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара несет его собственник в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Обеспечение исполнения Контракта <2>
5.1. Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере ____ (____________) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ______ (____________) рублей ____ копеек.
5.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.
5.3. Поставщик обязуется разместить в единой информационной системе документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной цифровой подписью Поставщика, в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта.
5.4. В случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик должен предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
5.5. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Поставщиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить внесенные в качестве обеспечения денежные средства не позднее _____________ с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
При этом, если размер обеспечения уменьшен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соответствующая часть денежных средств подлежит возврату Поставщику не позднее _____________ с даты ____________________ <3>.
5.6. В случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Поставщик считается уклонившимся от заключения Контракта.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
6.2. Взыскание неустойки с Поставщика.
6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.
Если иное не предусмотрено законом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн руб.;
б) 5% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);
в) 1% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно);
г) 0,5% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн руб. до 500 млн руб. (включительно);
д) 0,4% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (включительно);
е) 0,3% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд руб. до 2 млрд руб. (включительно);
ж) 0,25% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд руб. до 5 млрд руб. (включительно);
з) 0,2% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд руб. до 10 млрд руб. (включительно);
и) 0,1% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд руб.
6.2.4. В случае просрочки предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения Контракта по причине отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, лицензии начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.
6.3. Взыскание неустойки с Заказчика.
6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);
б) 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);
в) 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно);
г) 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов или возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств природного или техногенного характера), препятствующих подписанию Контракта одной из Сторон в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", эта Сторона обязана уведомить другую Сторону о наличии данных обстоятельств в течение _____________. Течение установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сроков приостанавливается на срок действия данных обстоятельств, но не более чем на _________ дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее дня, следующего за днем прекращения данных обстоятельств.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Контракта.
7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Контракта, та Сторона, для которой они наступили, должна немедленно известить об этом в письменном виде другую Сторону.
7.4. Если в результате непреодолимой силы условия настоящего Контракта не выполняются более ________________, Стороны имеют право досрочного расторжения Контракта.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров.
В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Изменение и расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон или расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
9.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки, установленным документацией о закупке, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации <4>:
- если Поставщик допустил существенное нарушение сроков поставки Товара;
- если поставлен Товар ненадлежащего качества и (или) некомплектный Товар - при наличии заключения эксперта по качеству Товара.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации <5>:
- неоднократное нарушение сроков оплаты Товара.
9.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Продавцом подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10. Прочие условия
10.1. Контракт составляется в виде единого электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
10.3. Контракт, все изменения и дополнения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре контрактов в единой информационной системе. В течение трех рабочих дней с даты заключения (изменения, дополнения) Контракта Заказчик направляет указанную информацию в уполномоченный орган с целью регистрации в Реестре контрактов.
10.4. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих исполнению условий настоящего Контракта, для своевременного принятия необходимых мер.
10.5. В случае если одна из Сторон не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства полностью или частично в установленный срок, она направляет другой Стороне письменное уведомление с подробным описанием причин в течение ________ рабочих дней с момента возникновения этих причин.
10.6. Все рабочие контакты представителей Поставщика и Заказчика осуществляются по месту нахождения Заказчика (___________________ ____). Расходы на командирование представителей Поставщика производятся за счет Поставщика и не входят в цену настоящего Контракта.
10.7. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются приложения:
10.7.1. Спецификация (Приложение N _____).
10.7.2. Смета расходов (Приложение N _____).
10.7.3. Акт приема-передачи (Приложение N ______).
10.7.4. ___________________ _________.
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Поставщик:
___________________ _____________________ ____________________
Адрес: ___________________ _____ Адрес: ___________________ _____
___________________ _____________________ ____________________
ИНН ___________________ ______ ОГРН/ОГРНИП _________________
КПП ___________________ ______ ИНН/КПП ___________________ __
Наименование органа Федерального Банковские реквизиты:
казначейства ____________________ Р/с ___________________ ________
Банковские реквизиты счета, открытого в ___________________ _________
органу Федерального казначейства: К/с ___________________ ________
___________________ ___________ БИК ___________________ _______
Лицевой счет ___________________ Телефон: ___________________ ___
БИК ___________________ _______ Адрес электронной почты: _________
ОКОПФ ___________________ ___
ОКВЭД ___________________ ____
___________________ (должность) ____________________ (должность)
______ /________ (подпись/Ф.И.О.) ______ /_________ (подпись/Ф.И.О.)
"__"_____________ _____ г. "__"_____________ _____ г.
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты (ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
<2> В ч. 2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены ситуации, когда установление обеспечения исполнения контракта является правом, но не обязанностью заказчика. Так, в числе прочих оснований к таким относится осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
<3> Согласно ч. 27 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) внесенных в качестве обеспечения денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
<4> По смыслу ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при отсутствии в контракте соответствующего условия Заказчик не вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
<5> Указанное условие может быть включено в контракт в случае, если контрактом предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 19 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
[an error occurred while processing this directive]